Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle;Müvekkili ile asıl iş sahibi ... Otel Turizm Ticaret A.Ş. arasında 09.11.2023 tarihinde imzalanan "Mobilya Üretim ve Teslim Sözleşmesi" isimli eser sözleşmesi sonrasında müvekkilinin asıl iş sahibine toplam tutarı 29.000.000,00 TL olan iki adet teminat mektubu teslim ettiğini, müvekkilinin işbu eser sözleşmesi uyarınca kendisine verilen edim yükümlülüklerinden biri olan "imal edilen mobilyaların asıl iş sahibinin otelinde montajının yapılması işi" için de bir alt eser sözleşmesi kurulduğunu, Davalı ...'ın ... Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiyede itfaiyecilik yaptığı için -mesleki anlamda sıkıntı yaşamamak adına- alt eser sözleşmesinde isminin geçmesini istemediğini, bu sözleşmenin...
TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. BURSA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2025/ KARAR NO : 2025/
HAKİM : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : VEKİLLERİ : Av. Av. DAVALILAR:1- 2- VEKİLİ : Av.
DAVA : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 07/01/2025 KARAR TARİHİ : 29/09/2025 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 29/10/2025
Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle;Müvekkili ile asıl iş sahibi ... Otel Turizm Ticaret A.Ş. arasında 09.11.2023 tarihinde imzalanan "Mobilya Üretim ve Teslim Sözleşmesi" isimli eser sözleşmesi sonrasında müvekkilinin asıl iş sahibine toplam tutarı 29.000.000,00 TL olan iki adet teminat mektubu teslim ettiğini, müvekkilinin işbu eser sözleşmesi uyarınca kendisine verilen edim yükümlülüklerinden biri olan "imal edilen mobilyaların asıl iş sahibinin otelinde montajının yapılması işi" için de bir alt eser sözleşmesi kurulduğunu, Davalı ...'ın ... Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiyede itfaiyecilik yaptığı için -mesleki anlamda sıkıntı yaşamamak adına- alt eser sözleşmesinde isminin geçmesini istemediğini, bu sözleşmenin yalnızca işletme sahibi ve aynı zamanda eşi olan diğer davalı ... adına yapılmasını ve resmi işlemlerde bu sözleşmenin kullanılmasını istediğini, müvekkilinin de davalı ...'ın talebi doğrultusunda resmi işlemlerde kullanabilmek için davalı ...'la sözleşme yaptığını, buna ek olarak müvekkilinin, sorumluluk birliği açısından sıkıntı yaşamamak adına bir de aynı sözleşmeden davalı ...'la yaptığını, birbirlerinin aynısı olan söz konusu 14.02.2024 tarihli alt eser sözleşmeleri uyarınca; davalıların müvekkilinin yüklenici olarak imal ettiği mobilyaların montajını (asıl iş sahibinin iş yeri olan otelde) yapma edimini yüklenmiş olmalarına rağmen bu edimlerini ifa etmeyerek müvekkili nezdinde haksız olarak büyük zararlara sebep olduklarını, davalıların 30.04.2024 tarihine kadar müvekkili tarafından imalatı yapılmış mobilyaların montajı edimini şartnameye uygun şekilde yaparak teslim etmeleri gerekmesine rağmen anlaşılan teslim tarihine uymadığını, söz konusu edimi hiç yerine getirmediklerini buna rağmen müvekkilinden edimin karşılığı olan ücreti ve yan giderlerin tamamını aldığını, Müvekkilinin, alt yüklenici davalıların edimi yerine getirmeyeceğini anlayınca mobilyaların montajı edimini kendisinin ifa etmek zorunda kaldığını ancak bu arada müvekkilinin oldukça zaman kaybettiğinden dolayı ilk eser sözleşmesinde belirlenen teslim tarihine uyamadığını, geç teslim sebebiyle asıl iş sahibi ... Otel Turizm Ticaret A.Ş.'nin müvekkili tarafından kendisine teslim edilen ... ... Bankası A.Ş. 11.12.2023 tarihli ... referans numaralı ve 17.000.000,00 TL (onyedimilyontürklirası) bedelli teminat mektubu ile ... Bankası A.Ş. 10.11.2023 tarihli ... referans numaralı ve 12.000.000,00 TL (onikimilyontürklirası) bedelli teminat mektubundan 17...