Bakanlığı İl Müdürlüğünce ihale edilen İnşaatı Yapım İşine ilişkin fiyat farkı ödemelerinden alınması ve güncellenerek gelir kaydedilmesi gereken ek kesin teminatın alınmaması sonucu idarenin gelir kaybına uğraması hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür. tarihinde Bakanlığı İl Müdürlüğü ile yüklenici Şti. arasında TL üzerinden imzalanan söz konusu sözleşme için TL bedelli teminat mektubu verildiği, Sözleşmeye göre işin bitim tarihi iken, Süre Uzatım ve Ödenek Aktarım Komisyonunun tarihli Kararı ile gün süre uzatımı verildiği ve TLlik ek sözleşme yapıldığı, söz konusu ek sözleşmeye ilişkin TLlik ek kesin teminatın 2016 yılındaki nolu hakedişten kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiği, İnşaat %37,65 oranında iken yüklenicinin tarihli dilekçesi ile tarihli dava duruşmasında mahkemenin iflas erteleme kararını kaldırması akabinde mali acze düştüğünü...
FİYAT FARKI ÖDEMELERİNDEN EK KESİN TEMİNAT ALINMAMASI Bakanlığı İl Müdürlüğünce ihale edilen İnşaatı Yapım İşine ilişkin fiyat farkı ödemelerinden alınması ve güncellenerek gelir kaydedilmesi gereken ek kesin teminatın alınmaması sonucu idarenin gelir kaybına uğraması hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür. tarihinde Bakanlığı İl Müdürlüğü ile yüklenici Şti. arasında TL üzerinden imzalanan söz konusu sözleşme için TL bedelli teminat mektubu verildiği, Sözleşmeye göre işin bitim tarihi iken, Süre Uzatım ve Ödenek Aktarım Komisyonunun tarihli Kararı ile gün süre uzatımı verildiği ve TLlik ek sözleşme yapıldığı, söz konusu ek sözleşmeye ilişkin TLlik ek kesin teminatın 2016 yılındaki nolu hakedişten kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiği, İnşaat %37,65 oranında iken yüklenicinin tarihli dilekçesi ile tarihli dava duruşmasında mahkemenin iflas erteleme kararını kaldırması akabinde mali acze düştüğünü yazılı olarak beyan etmesi üzerine tarihinde sözleşmenin feshedildiği, Ancak, fiyat farkı ödemelerinden kaynaklanan ek kesin teminatların hakediş üzerinden kesinti yoluyla alınmadığı gibi, sözleşmenin feshinden sonra da güncellenerek tahsil edilmediği, bu nedenle idarenin toplam TL tutarında gelir kaybına uğradığı görülmüştür. 4735 sayılı Kamu İlale Sözleşmeleri Kanununun Kesin teminat başlıklı 12nci maddesinde; fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminatın hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabileceği, İdarenin sözleşmeyi feshetmesi başlıklı 20nci maddesinin (a) bendinde; yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek hesabının genel hükümlere göre tasfiye edileceği, Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler başlıklı 22nci maddesinde ise; 19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncelleneceği; güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki farkın yükleniciden tahsil edileceği, Belirtilmektedir. Ayrıca, 04.03.2009 tarihli ve 27159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliğinin Teminatlar başlıklı 56ncı maddesinin ikinci fıkrasında; ihale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9u oranında kesin teminat alınacağı, hüküm altına alınmıştır. Yuk...