Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle ; müvekkili ile davalı arasında 12/02/2018 tarihli alt yüklenicilik sözleşmesi ve iş artışına bağlı olarak ek protokoller imzalandığını, bu sözleşme ve protokoller kapsamında ...projesine ilişkin Fore Kazı imalatları yapılmaya başlandığını, müvekkilinin edimlerini yerine getirirken davalının bölgedeki faaliyetlerini durdurduğunu, müvekkiline cari hesaptan doğan borcunu ödemediğini, müvekkilinin hakedişlerini onaylamadan kendileri ile ve üst işveren ile sözleşme ilişkisini sonlandırdığını, müvekkilinin gelirden mahrum kaldığı gibi ödenmeyen cari hesap hakedişler ve hak ediş haline gelmemiş imalat kalemleri ile teminat ve ihtiyat kesintilerinin müvekkiline ödenmemesi sebebiyle zora girdiğini, uğradığı zarar sonucu ......
T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/895 KARAR NO : 2025/125
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 30/12/2021 KARAR TARİHİ : 20/02/2025
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle ; müvekkili ile davalı arasında 12/02/2018 tarihli alt yüklenicilik sözleşmesi ve iş artışına bağlı olarak ek protokoller imzalandığını, bu sözleşme ve protokoller kapsamında ...projesine ilişkin Fore Kazı imalatları yapılmaya başlandığını, müvekkilinin edimlerini yerine getirirken davalının bölgedeki faaliyetlerini durdurduğunu, müvekkiline cari hesaptan doğan borcunu ödemediğini, müvekkilinin hakedişlerini onaylamadan kendileri ile ve üst işveren ile sözleşme ilişkisini sonlandırdığını, müvekkilinin gelirden mahrum kaldığı gibi ödenmeyen cari hesap hakedişler ve hak ediş haline gelmemiş imalat kalemleri ile teminat ve ihtiyat kesintilerinin müvekkiline ödenmemesi sebebiyle zora girdiğini, uğradığı zarar sonucu ... 2.ATM ...Esas ...Karar sayılı kararı ile iflasına karar verildiğini, iflas tasfiyesinin ... 1.İflas Müdürlüğünün ...numaralı dosyasında yürütüldüğünü, davalıya dava konusu alacak için iflas müdürlüğü tarafından muhtıra gönderilmesine rağmen borcun ödenmediğini, müvekkilinin cari hesap nedeniyle alacaklı olduğu müvekkilinin 13 numaralı hakedişlere ilişkin yapmış olduğu imalatlara rağmen hakediş karşılığının ödenmediğini, müvekkilinin .. numaralı hak edişten sonra yapmış olduğu imalat föylerinden müvekkilinin davalı faaliyetinin sonlandırılması ve hakedişlerin onaylamaması nedeniyle müvekkiline ödeme yapılmadığının anlaşıldığı, davalının son imalattan sonra taraflar arasında 12/02/2018 tarihli alt yüklenicilik sözleşmesi ve ek protokolleri haksız olarak zımnen feshettiği müvekkiline hakediş ve ihtiyat kesintilerinin ödenmemesinin hukuka aykırı olduğu davalı adına sebepsiz zenginleşme teşkil ettiği davalı sözleşmesel ilişkiyi zımnen sonlandırmasına rağmen dürüstlük kuralına aykırı olarak kazanç elde etme amacı güttüğü asıl işveren ... A.Ş'ye müzekkere yazılarak davalının son faaliyetinin imalat belgesi ile birlikte gönderilmesi halinde durumun anlaşılacağını arabuluculuk başvurusunda bulunulduğunu sonuç alınamadığı, davacının cari hesap alacağı nedeniyle 5 bin TL onaylanmamış hak ediş alacağı 5 bin TL teminat kesintisi 5 bin TL ihtiyati kesintisi 5 bin TL'nin ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle ; müvekkili tarafından davacıya ... 6. Noterliğinin ... tarihli ... yevmiye sayılı ihtarnamesi ile 12/02/2018 tarihli sözleşmenin iş programına aykırı davranıldığı, malzeme onay ve temin süreçlerinde gecikmeler olduğu, işin gecikilmesine neden olunduğu, ihtarnamenin tebliğ tarihi itibariyle fore kazık imalatlarına başlanılması, 30/11/2018 tarihi itibariyle... arası ayakların temel altı kazıklarının bitirilmes...