Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; DAVA:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı ile davalı şirketin ... tarihinde imzaladıkları sözleşme ile ...- ...de davalı tarafından inşa edilecek otelin oda mobilyalarının davacı şirket tarafından üretim ve montajının yapılması konusunda anlaştıklarını, bu sözleşmeye - göre işin toplam bedelinin ...TL olduğu, bu bedelin ... adet oda mobilyası düşünülerek hesaplandığını ve adetlerde artma ve azalma durumunda birim fiyatın dikkate alınacağı, işin teslim süresinin sözleşme bedelinin ödendiği tarihten itibaren ... gün olduğu, inşaatın montaja hazır olmaması durumunda ek süre tanınacağı, taşeron davacının iş başlangıcında toplam bedel tutarında bankadan alınmış bir teminat mektubunu iş sahibine vereceği ve süre uzatımı hallerinde teminat...
T.C. ANTALYA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/7 Esas KARAR NO : 2023/406 DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 29/12/2017 KARAR TARİHİ : 22/06/2023
Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; DAVA:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı ile davalı şirketin ... tarihinde imzaladıkları sözleşme ile ...- ...de davalı tarafından inşa edilecek otelin oda mobilyalarının davacı şirket tarafından üretim ve montajının yapılması konusunda anlaştıklarını, bu sözleşmeye - göre işin toplam bedelinin ...TL olduğu, bu bedelin ... adet oda mobilyası düşünülerek hesaplandığını ve adetlerde artma ve azalma durumunda birim fiyatın dikkate alınacağı, işin teslim süresinin sözleşme bedelinin ödendiği tarihten itibaren ... gün olduğu, inşaatın montaja hazır olmaması durumunda ek süre tanınacağı, taşeron davacının iş başlangıcında toplam bedel tutarında bankadan alınmış bir teminat mektubunu iş sahibine vereceği ve süre uzatımı hallerinde teminat mektubunun da yenisi ile değiştirileceğinin belirlendiğini, yine davacı şirket ile davalı şirket arasında ... tarihlerinde imzalanan sözleşme ile ...'de davalı tarafından inşa edilecek otelin genel mekan mobilyalarının davacı şirket tarafından üretim ve montajının yapılması konusunda anlaşıldığını, bu sözleşmeye göre işin bedelinin ...TL*KDV olduğu, bunun ...TL'sinin ... tarihinde bakiyenin ise iş tesliminde ödeneceği, ayrıca adetlerde artma ve azalma durumunda birim fiyatın dikkate alınacağı, işin teslim süresinin ... tarihi olduğu, inşaatın montaja hazır olmaması durumunda ek süre tanınacağı, taşeron davacının iş başında ... vadeli ...TL tutarında teminat çeki vereceğinin belirlendiği, Davacının üzerine düşen tüm yükümlülükleri eksiksiz ve kusursuz olarak zamanında yerine getirdiğini, gerekli uyarı ve ihbarları her zaman yaptığını, davalı şirketin davacı şirkete ... tarihinde ...TL ödeme yaptığını, ödemeden hemen sonra montajın yapılacağı otel inşaatına gidildiğini ve sözleşmeye konu mobilyaların üretilmesi için gerekli ölçülerin alındığını, ölçülerin alındığı tarihte söz konusu otelin mobilya montajına hazır olmadığı gibi üretimin tamamlanmasından sonra gidildiğinde de otelin mobilya montajına hazır olmadığını, davacı şirketin gerekli uyarı ve ihbarlarda da bulunduğunu, montaja başlanmasını engelleyen olanaksızlıklar ortadan kalktıkça ya da odalar montaja hazır hale geldikçe diğer odaların hazır hale gelmesi beklenmeksizin gecikme veya mağduriyet yaşanmaması adına hazır odaların mobilyalarının montajını yaptığını, öte yandan öncelikle tamamlanması gereken ve davalı tarafça tamamlanmayan işlerin montaja başlanmasını olanaksız kılması, iş sahibi davalı şirketin yükleniciler ile arasındaki eşgüdümü ve koordinasyonu sağlayamaması ve bu sebeple inşaatın montaja hazır olmaması neticesinde iş sahibinin işin teslimi için gerekli süreyi uzattığını ve başlangıçta alınan teminat mektubunun ... tarihi...