Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, İDDİA : Davacı vekilinin dava dilekçesi ile ""işveren üçüncü kişi ...'e ait villanın müteahhitliğini kapsamında davacı ...'ya mobilya işlerinin 16/06/2020 tarihli sözleşme ile taşere edildiğini, mobilya işlerinin tamamlanmasının aynı zamanda asıl işin yani üçüncü kişi ...'e ait villanın teslime hazır hale gelmesini sağlayacağını, 16/06/2020 tarihli ... işleri sözleşmesinin 6.2 maddesinde sözleşme süresinin 60 takvim günü olarak belirlendiğini, aynı maddede avans ödemesinin yapılması ile sözleşme süresinin başlayacağının kararlaştırıldığını, sözleşmede kararlaştırılan cezai şart ile amaçlananın ana işin işverene süresinde tesliminin sağlanması olduğunu, davalının bu hükmü kabul ederek sözleşmeyi imzaladığını..., 22/08/2022 tarihli faturaya konu edilen 167.700-TL cezai şart...
T.C. ANKARA 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YAPMAYA VE HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ
T.C. ANKARA 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2023/324 Esas KARAR NO : 2023/331
HAKİM : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... ... VEKİLİ : Av. ... - .... DAVALI : ... (T.C.NO: ... ) ... DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 08/05/2023 KARAR TARİHİ : 08/05/2023 KARARYAZ.TRH: 08/05/2023 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, İDDİA : Davacı vekilinin dava dilekçesi ile ""işveren üçüncü kişi ...'e ait villanın müteahhitliğini kapsamında davacı ...'ya mobilya işlerinin 16/06/2020 tarihli sözleşme ile taşere edildiğini, mobilya işlerinin tamamlanmasının aynı zamanda asıl işin yani üçüncü kişi ...'e ait villanın teslime hazır hale gelmesini sağlayacağını, 16/06/2020 tarihli ... işleri sözleşmesinin 6.2 maddesinde sözleşme süresinin 60 takvim günü olarak belirlendiğini, aynı maddede avans ödemesinin yapılması ile sözleşme süresinin başlayacağının kararlaştırıldığını, sözleşmede kararlaştırılan cezai şart ile amaçlananın ana işin işverene süresinde tesliminin sağlanması olduğunu, davalının bu hükmü kabul ederek sözleşmeyi imzaladığını..., 22/08/2022 tarihli faturaya konu edilen 167.700-TL cezai şart alacağının kabul edilerek davanın...Mahkemesinin 2022/727 esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmesini talep ettiği, karşı aynı olay nedeniyle...Mahkemesi'nde dava açıldığını, ...Mahkemesi'nin 2022/727 E. Sayılı dosyasıyla işbu dosyanın bağlantılı olması, taraflarının aynı olması ve davalar arasında sıkı ilişki bulunması nedeniyle birleştirilerek karar bağlanmasını, belirterek...Mahkemesinin 2022/727 esas sayılı dosyası ile mahkememiz dosyasının birleştirilmesini talep ettiği görülmüştür. SAVUNMA: Tensip aşamasında karar verildiğinden davalının cevap dilekçesi sunmadığı görülmüştür. DELİLLER : ... Mahkemesi'nin 2022/727 E. Sayılı dosyasının tetkikinde davacısının dosyamız davalısı ... , davalısının dosyamız davacısı ... İnşaat ... Ltd. Şti. dava konusunun davamıza konu 16/06/2020 tarihli sözleşmeden kaynaklı alacağa dayalı itirazın iptali davası olduğu, davanın halen derdest olduğu görülmüştür. DEĞERLENDİRME: H.M.K.'nun 166/1 maddesindeki düzenleme" Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve safattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar diğer mahkemeyi bağlar " şeklindedir. Davalı tarafça...Mahkemesinin 2022/727 Esas sayılı dava dosyası ile açılan sözleşmeden kaynaklı alacağa dayalı itirazın iptali davasının bulunduğu ve halen dosyasının derdest olduğu, davacı talebi dikkate alındığında aynı sözleşmeden kaynaklı olup mahsup talebi içerir mahkememiz dosyası ile...Mahkemesinin dosyası arasında fi...