İDDİA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ...... Harita Proje Mühendislik Ltd. Şti. ile borçlu ... Mühendislik Ltd. Şti. arasında 28.11.2018 tarihinde hizmet alım sözleşmesi yapıldığını, borçlu şirket ... Mühendislik Ltd. Şti. ile Isparta 18. Bölge Müdürlüğü arasında 16.10.2018 tarihinde akdedilen 18. Bölge Gölet ve Sulamaları Planlama ve Proje Yapımı 3. Kısım Danışmanlık Hizmeti alımına ait bu sözleşme 1/1000 ölçeğinde Sayısal Halihazır harita yapımı ile ilgili olduğunu, yüklenici firma ... Mühendislik Ltd. Şti. 18. Bölge Isparta Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün 2017/527103 ihale kayıt numarası ile çıktığı, ihaleyi 1.650.000 TRY teklif ile kazanarak 16.10.2018 tarihinde 18 Bölge Gölet ve Sulamaları Planlama ve Proje Yapımı 3. Kısım danışmanlık hizmeti adı altında taraflarca sözleşme imzalanmıştır. İhale konusu işin süresi 365...
T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2021/232 Esas KARAR NO : 2022/706
DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 02/04/2021 KARAR TARİHİ : 31/10/2022 KR.YZL.TARİHİ : 31/10/2022
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : İDDİA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ...... Harita Proje Mühendislik Ltd. Şti. ile borçlu ... Mühendislik Ltd. Şti. arasında 28.11.2018 tarihinde hizmet alım sözleşmesi yapıldığını, borçlu şirket ... Mühendislik Ltd. Şti. ile Isparta 18. Bölge Müdürlüğü arasında 16.10.2018 tarihinde akdedilen 18. Bölge Gölet ve Sulamaları Planlama ve Proje Yapımı 3. Kısım Danışmanlık Hizmeti alımına ait bu sözleşme 1/1000 ölçeğinde Sayısal Halihazır harita yapımı ile ilgili olduğunu, yüklenici firma ... Mühendislik Ltd. Şti. 18. Bölge Isparta Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün 2017/527103 ihale kayıt numarası ile çıktığı, ihaleyi 1.650.000 TRY teklif ile kazanarak 16.10.2018 tarihinde 18 Bölge Gölet ve Sulamaları Planlama ve Proje Yapımı 3. Kısım danışmanlık hizmeti adı altında taraflarca sözleşme imzalanmıştır. İhale konusu işin süresi 365 takvim günü olup başlangıç tarihi 26.10.2018, bitiş tarihi 26.10.2019 olarak belirlendiğini, ...... Harita Proje Mühendislik Ltd. Şti. alt yüklenici oluru 30.11.2018 tarihinde D...İ 18. Bölge Müdürlüğünce ... Mühendislik Ltd. Şti.'ne bildirildiğini, 18. Bölge Gölet ve Sulamaları Planlama ve Proje Yapımı 3. Kısım işi kapsamında harita tahdit krokileri 05.12.2018 tarihinde onaylanmış olup harita çalışmalarına ivedilikle başlanması hususunda borçlu şirket ... Mühendislik Ltd. Şti. Bilgilendirildiğini, çalışmalar, işin ifa edildiği tarih ve bölge dikkate alındığında fenni yönden çalışılamayacak çok zorlu kış ayları olmasına karşın kendisinden kaynaklanacak bir süre uzatımına mahal vermemek maksadıyla müvekkili şirket üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek çalışmaları tamamlamış olup 22/2/2019 , 20/03/2019, 02/05/2019 tarihlerinde sözleşme konusu işlerin onayları D...İ 18. Bölge Müdürlüğünden alındığını, ayrıca Yüreğil ve Salur Göletlerinde ... Mühendislik Ltd. Şti.'nin talebi ile daha önce onaylatılan kısımlara ek olarak farklı kısımlarda harita çalışmaları gerçekleştirildiğini, onayları 30/07/2019 tarihinde alındığını, böylelikle bu tamamlanan ek iş talebi ile birlikte müvekkili şirket ...... Harita Proje Mühendislik Ltd. Şti. tarafında toplam 390.55 Ha alanda sözleşme konusu harita çalışmaları tamamlanmış olup idare tarafından onaylandığını, müvekkili firma alacağı ile ilgili olarak telefon, whatsapp, elektronik posta yoluyla bağlantı kurmaya çalışmış olsa da yüklenici firma hiçbir şekilde geri dönüş sağlamadığını, bunun üzerine bakiye kısım olan 85.905,64 TL için 6. İcra 2020/8127 Esas sayılı dosya ile yüklenici firma ... Mühendislik Ltd. Şti.'ne 29/09/2020 tarihinde takip başladığını, bu takibe kendileri 18.10.2020 tarihinde borcun asıl alacak kısmı olan 85.9...