E. 2018/982 K. 2022/955

T.C. ANKARA 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T.C. ANKARA 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2018/982 Esas KARAR NO : 2022/955 Karar DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 31/12/2018 KARAR TARİHİ : 09/12/2022 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 21/12/2022

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde; Müvekkili ile davalı şirket arasında ... Havaalanı Projesi kapsamında 17/09/2013 tarihinde "Ofis imalatları, Gate kapıları, ve Akrilik mutfak, Tezgah işleri," taşeron sözleşmesi imzalandığını, sözleşme bedelinin 221.792,00 ABD doları + KDV olarak belirlendiği, sözleşme gereğince keşidecisi müvekkilinin lehtarı davalı şirket olan 221.792,00 ABD doları bedelli teminat senedi düzenlendiğini, hakediş ve fatura keşide edilmesine bağlanmış olan ödemelerden bugüne kadar davalı yanca 195.800 ABD doları karşılığı 399.609,70 TL ödeme yapıldığı, müvekkilinin sözleşme gereği üzerine düşen edinimleri süresinde ve eksiksiz olarak yerine getirdiğini ancak davalı tarafça bakiye kısmın ödenmediğini, montaj yerlerinin davalı tarafça süresinde hazırlanmadığı için 9 adet akrilik tezgah montajının bedeli cüzi bir miktar olup davalının kendi kusurundan dolayı montaj işlerinin tamamlanmadığını, Ocak ayı içerisinde işin eksiksiz tamamlandığına dair ... şirketinin sorumlusu tarafından 31/01/2014 tarihli onaylı maillerini müvekkiline gönderdiğini, bunun üzerine müvekkili tarafından fatura düzenlenerek davalı şirkete gönderildiğini, bakiye ABD dolarına ilişkin düzenlenen fatura davalı tarafça haksız olarak iade edildiğini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile müvekkiline ödenmeyen sözleşme bedelinin karşılığı olarak temerrüt tarihinden itibaren işletilecek ticari faizi ile birlikte şimdilik 3.000,00 ABD dolarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle : Taraflar arasında ... Havaalanı Projesi kapsamında 17.09.2013 tarihinde "Ofis İmalatları, Gate Kapıları ve Akrilik Mutfak Tezgah İşleri" taşeron sözleşmesinin akdedildiği, taraflar arasındaki sözleşme gereği yapılan imalatların hakedişe bağlanarak faturaların kesildiği ve ödemelerin yapıldığı, İşlerin teslim aşamasına gelindiğinde taraflar arasındaki sözleşme gereği davacı tarafından üstlenilen işlerin yarım bırakılması, yapılan imalatların eksik ve kusurlu işlerin bulunması sebebiyle .... yevmiye numaralı ihtarname keşide edilerek eksik, ayıplı ve yarım kalan işlerin bulunduğu, söz konusu işlerin tamamlanması için 3 gün içerisinde şantiye alanına gidilmesi talep edildiği, aksi takdirde işlerin nam ve hesaplarına yaptırılacağının ihtar edildiği, ancak davacı tarafından verilen süre içerisinde bahse konu eksik imalatların tamamlanmaması nedeniyle kalan işler ve ayıplı imalatların ana işveren tarafından davacı namı hesabına yaptırılarak alacaklarından mahsup edildiği, ayrıca ...