Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA/ Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ile davalı arasında imzalanan Proje ve Danışmanlık Sözleşmesi ile 03.07.2019 tarihli İç Mimarlık Uygulama Sözleşmesi gereği, davalının edim yükümlülüklerini sözleşmede belirtilen süreye ve sözleşme şartlarına uygun olarak tamamlamadığını, bu durumda sözleşmede ceza-i şart belirlendiğini ve bu cezai şartın taraflarına ödenmesinin ... 41.Noterliğinin ... yevmiye numaralı ihtarname ile bildirildiğini ancak dönüş sağlanmadığını, alacaklarının tahsili amacıyla davalı aleyhine ... 4. İcra Müdürlüğünün ... Esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, davalının takibe haksız ve kötü niyetli olarak itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali ile takibin devamına, davalı aleyhine takibin %20'sinden aşağı olmamak kaydı ile...
T.C. İSTANBUL 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/551 Esas KARAR NO : 2022/978 Karar
DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : 24/08/2021 KARAR TARİHİ : 30/11/2022
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA/ Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ile davalı arasında imzalanan Proje ve Danışmanlık Sözleşmesi ile 03.07.2019 tarihli İç Mimarlık Uygulama Sözleşmesi gereği, davalının edim yükümlülüklerini sözleşmede belirtilen süreye ve sözleşme şartlarına uygun olarak tamamlamadığını, bu durumda sözleşmede ceza-i şart belirlendiğini ve bu cezai şartın taraflarına ödenmesinin ... 41.Noterliğinin ... yevmiye numaralı ihtarname ile bildirildiğini ancak dönüş sağlanmadığını, alacaklarının tahsili amacıyla davalı aleyhine ... 4. İcra Müdürlüğünün ... Esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, davalının takibe haksız ve kötü niyetli olarak itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali ile takibin devamına, davalı aleyhine takibin %20'sinden aşağı olmamak kaydı ile icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir. SAVUNMA/ Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; ... 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin ... D. İş sayılı dosyasında hazırlanan bilirkişi raporunun müvekkili şirkete usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğini, müvekkili yokluğunda yapılan keşfe ve hazırlanan rapora itiraz ettiklerini, müvekkilinin sözleşme ile yükümlendiği edimi eksik zamanında yerine getirdiğini, müvekkiline gönderildiği iddia edilen ... 41. Noterliği nin ... tarih ... yevmiye numaralı ihtarnamenin müvekkiline tebliğ edilmediğini, ihtarnamenin tebliğine ilişkin mazbatanın dosyaya sunulmadığı için yapılan usulsüz tebliğe ilişkin cevap haklarının saklı olduğunu, müvekkili şirketin yerleşim yeri mahkemesinin ... Mahkemeleri olduğunu, davacı yanca işyerinin müvekkiline teslim edilmemiş/ geç teslim edilmiş olduğunu, davacı yanın müvekkiline ödemesi gereken sözleşme bedelini ödememiş/eksik ödemiş olduğunu, sözleşme bedeli borç ödenmediğinden ödemesizlik definde bulunduklarını, müvekkilinin, işyeri kendisine teslim edildikten sonra sözleşmede belirtilen sürede işi eksiksiz ve tam olarak bitirip teslim ettiğini, davacı yanın söz konusu yeri kendi ve ailesi ile beraber 2019 yılından bu yana kullandığını, işin geç teslim edildiğine dair müvekkiline bir ihtaratta bulunulmadığını, müvekkili tarafından yapılmadığı iddia edilen işlerin, müvekkilinin yapması kararlaştırılan işlerden olmadığını, davacının iddia ettiği eksikliklerin/ayıpların kullanımdan kaynaklı olduğunu, gecikme olarak belirtilen hususların ... 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyasına konu yapılan eksik/ayıplara dayanmakta olup işin teslim edilmediği veya geç teslim edildiği anlamına gelmediğini, burada geç teslimden değil ayıplı teslimden bahsedilebileceğini bunun da ... 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyasına konu edildiğini ve süresinde ayıp ihbarı yapılmadığını belirterek davanın reddini tale...