Orman İşletme Müdürlüğü Yeni Yalova Yolu 4.km Bursa DAVA : Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 09/10/2018 KARAR TARİHİ : 12/03/2019 GEREKÇELİ KARARIN YAZILMAZ TARİHİ : 22/04/2019 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle ; davacının davalı tarafından 2018/294669 ihale kayıt numarası ile ihaleye çıkan Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü Karacabey Orman İşletme Şefliği Kulakpınar ve Karadağ Orman İşletme Şefliği Okçular GGT Ağaçlandırma Projeleri Makinalı Arazi hazırlığı işi için usulüne uygun teklif verdiğini ve ihalenin uhdesinde kaldığını, tarafların hizmet alımına ilişkin sözleşmeyi 06/09/2018 tarihinde akdettiğini, davacının sözleşmenin imzalanmasından sonra birtakım araçları fiili çalışmanın yapılacağı alana götürdüğünü...
T.C. BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2018/1341 KARAR NO : 2019/258
HAKİM : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... TC : ... VEKİLİ : Av. ... DAVALI : BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLİ : Av. ... Orman İşletme Müdürlüğü Yeni Yalova Yolu 4.km Bursa DAVA : Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 09/10/2018 KARAR TARİHİ : 12/03/2019 GEREKÇELİ KARARIN YAZILMAZ TARİHİ : 22/04/2019 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle ; davacının davalı tarafından 2018/294669 ihale kayıt numarası ile ihaleye çıkan Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü Karacabey Orman İşletme Şefliği Kulakpınar ve Karadağ Orman İşletme Şefliği Okçular GGT Ağaçlandırma Projeleri Makinalı Arazi hazırlığı işi için usulüne uygun teklif verdiğini ve ihalenin uhdesinde kaldığını, tarafların hizmet alımına ilişkin sözleşmeyi 06/09/2018 tarihinde akdettiğini, davacının sözleşmenin imzalanmasından sonra birtakım araçları fiili çalışmanın yapılacağı alana götürdüğünü ve davalının iş yeri teslimi için davet etmesini beklediğini, davalı idarenin iş yeri teslimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğini, davalının gerek davacıya ait tebligat adresine gerekse EKAP adresine bildirim ve davet yapmaksızın yani hiç bir şekilde davacıyı iş yeri teslimi için davet etmeksizin kötü niyetli olarak işlem yaptığını, 07/09/2018 tarihinde kurulan denetim ve kontrol komisyonunca 13/09/2018 tarihinde iş yeri teslimini almadığı ve işe başlamadığı tespit edilerek 17/09/2018 tarihli Sözleşme Feshi Oluru ile feshedilerek davacıya 21/09/2018 tarihinde EKAP üzerinden bildirildiğini, anılan fesih kararının hukuka aykırı olduğunu, davacının ticari itibarının zedelenmesi nedeni ile 20.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesini talep etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle ; davacı ile 06/09/2018 tarihinde sözleşme imzalandığını, davacının sözleşme gereği iş yerini süresinde teslim almaması sebebi ile sözleşmesinin 17/09/2018 tarihinde idarece feshedildiğini, sözleşmenin 10.2 maddesine göre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlandığını, davacının sözleşmeyi 06/09/2018 tarihinde imzaladığını, bu aşamadan sonra kendisine yer teslimi hususunda davet gönderilmesinin beklenmesinin amacı ve hukuki dayanağının anlaşılamadığını, işe başlama süresinin sözleşmede duraksamaya yer vermeyecek şekilde kesin vade ile belirlendiğini, kabul manasına gelmemekle birlikte tazminat talebinin dinlenebilmesi için öncelikle yasaklanma kararının idare mahkemesince iptali gerektiğini, idari işlemlerden doğan zararlar için İdare Mahkemelerinde tam yargı davası açılabileceğini bu nedenle manevi tazminat istemine dair talebi yönünden mahkemenin görevsizliğine karar verilmesini talep etmişlerdir. Davada, mahk...