Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 1-Davacı-Karşı Davalı Vekili Dava Dilekçesinde Özetle ; kendisi ile davalı arasında ... tarihinde ... Sözleşmesi yapıldığını, sözleşmeye göre inşaatın projeye uygun olarak ... ay içinde bitireceği şartının getirildiği, inşaatın sözleşmeye aykırı olarak süresinde tamamlanmaması durumunda müteahhidin arsa sahibine aylık rayiç kira bedelinin iki katı tazminat ödeyeceğinin kayıt altına alındığını, taraflar arasında ... tarihinde ek sözleşme yapıldığını, ek sözleşmede yüklenicinin ek sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirmediği için ek sözleşmenin geçerliliğini kaybettiğini, bunun üzerine Antalya ... Asliye Hukuk Mahkemesinin ... D. İş sayılı dosyası ile Antalya ... Asliye Hukuk Mahkemesinin ... D. İş sayılı dosyası ile mahkeme nezaretinden mahalinde tespit yaptırıldığını, mahkeme...
T.C. ANTALYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/549 KARAR NO : 2021/1009 DAVA : Alacak DAVA TARİHİ : 17/11/2009 BİRLEŞEN DAVA : MAHKEMESİ : Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi BİRLEŞTİRME TARİHİ : 22/03/2010 ESAS NO : 2009/253 KARAR NO : 2010/134 DAVA : Menfi Tespit DAVA TARİHİ : 01/09/2009 KARAR TARİHİ : 08/12/2021
Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 1-Davacı-Karşı Davalı Vekili Dava Dilekçesinde Özetle ; kendisi ile davalı arasında ... tarihinde ... Sözleşmesi yapıldığını, sözleşmeye göre inşaatın projeye uygun olarak ... ay içinde bitireceği şartının getirildiği, inşaatın sözleşmeye aykırı olarak süresinde tamamlanmaması durumunda müteahhidin arsa sahibine aylık rayiç kira bedelinin iki katı tazminat ödeyeceğinin kayıt altına alındığını, taraflar arasında ... tarihinde ek sözleşme yapıldığını, ek sözleşmede yüklenicinin ek sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirmediği için ek sözleşmenin geçerliliğini kaybettiğini, bunun üzerine Antalya ... Asliye Hukuk Mahkemesinin ... D. İş sayılı dosyası ile Antalya ... Asliye Hukuk Mahkemesinin ... D. İş sayılı dosyası ile mahkeme nezaretinden mahalinde tespit yaptırıldığını, mahkeme nezaretinde mahalinde yapılan bu tespitlere göre kendisinin gayrimenkullerden elde etmesi gereken kira geliri kaybının tespit tarihi itibariyle devam ettiğini, jeneratör bağlantılarının yapılmadığının garaj girişi ve çevre duvarında çökmelerin olduğunun, yangın merdivenin projeye uygun yapılmadığının, otopark girişi tahliye ve motopomp konulması konusunda gerekenlerin yapılmadığının, bodrum katında projeye aykırılıkların tespit edildiğini, %...-... olması gereken paylaşım oranına uyulmadığının, bodrum kat havalandırmasının uygun olmadığının, sensörlü dış kapıların ve asansörlerin faal olmadığının, tretuvarların tamir edilmesinin gerektiğinin, çatıya çıkan asansör kapılarının projeye uygun olmadığının tespit edilmiş olduğunu ifade ederek hatalı inşaat ve imalatlara karşılık olarak ...-TL zararının tespit ve tahsil edilmesini talep etmektedir. 2-Davalı-Karşı Davacı Vekilinin Cevap ve Karşı Dava Dilekçesinde Özetle ; inşaatın süresi içinde bitirilmediği iddiasının doğru olmadığını, inşaatın ruhsatının ... tarihinde alındığını, inşaatın bitirilme tarihinin ... tarihi olduğunu, nitekim inşaatın bu tarihte bitirildiğini, taraflar arasındaki sözleşmede "binaya TSE belgeli tam otomatik akademik asansör konulacaktır" hükmünün olduğunu, ... A.Ş. 'nin sözleşmedeki taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle asansör montajında sorun yaşandığını, bu sorunun çözülmesi için ... A.Ş. ile yapılan esas sözleşmeye ek olarak ek bir sözleşme daha yapıldığını ve binaya arsa sahibinin istediği teknik özelliklere sahip bir asansör sisteminin ... A.Ş. tarafından kurulmasının sağlandığını, ... A.Ş.'nin mali yapısında daha sonra bazı sıkıntıların ortaya çıkmış olduğunu, öte yandan davacı tarafın ... Marka Asansör yapılması konusunda ısrarcı olduğu, buna bağlı olarak da ortaya çıkan...