Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; davacılar tarafından oluşturulan "..." ile davalı arasında ... kredili "H.186 Sözleşme Nolu 380 kw Babaeski Yunanistan Sınır Enerji Üretim Hattını Anahtar Teslimi Yapımı" işine ilişkin sözleşme akdedildiğini, sözleşme gereğinin usulüne uygun tam ve eksiksiz ifa edilerek davalıya teslim edildiğini, işin ... kredili olması sebebiyle bazı prensiplerin sözleşmenin esaslı unsurları arasında yer aldığını, teklif dökümanlarında işaret edildiği üzere mal ve hizmetlerin temini yapılacak firmaların sayma yolu ile davalı tarafından belirtildiğini, ifası istenen mal ve hizmetin hangi firmalardan temin edileceğini işaretlenmiş olduğunu, bunun dışında firmalardan mal teminine izin verilmediğini, idarece işaret edilen firmalardan .....A.Ş firması...
T.C. ANKARA 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T.C. ANKARA 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YETKİSİNİ KULLANAN MAHKEMEMİZCE VERİLEN KARAR
ESAS NO : 2021/276 Esas KARAR NO : 2021/539
BAŞKAN : ... ... ÜYE : ... ... ÜYE : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... - ... ... VEKİLİ : Av. ... - ... DAVALI : ... - VEKİLLERİ : Av. ... - ...
BİRLEŞEN ANKARA ... TİCARETE MAHKEMESİNİN 2011/223 ESAS, 2012/13 KARAR SAYILI DAVA DOSYASI
DAVACI : ... (T.C....) (Temlik Alan) ... VEKİLİ : AV....-...
DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : 05/04/2011 KARAR TARİHİ : 07/07/2021 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 05/08/2021
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; davacılar tarafından oluşturulan "..." ile davalı arasında ... kredili "H.186 Sözleşme Nolu 380 kw Babaeski Yunanistan Sınır Enerji Üretim Hattını Anahtar Teslimi Yapımı" işine ilişkin sözleşme akdedildiğini, sözleşme gereğinin usulüne uygun tam ve eksiksiz ifa edilerek davalıya teslim edildiğini, işin ... kredili olması sebebiyle bazı prensiplerin sözleşmenin esaslı unsurları arasında yer aldığını, teklif dökümanlarında işaret edildiği üzere mal ve hizmetlerin temini yapılacak firmaların sayma yolu ile davalı tarafından belirtildiğini, ifası istenen mal ve hizmetin hangi firmalardan temin edileceğini işaretlenmiş olduğunu, bunun dışında firmalardan mal teminine izin verilmediğini, idarece işaret edilen firmalardan .....A.Ş firması ile davacıların sözleşme akdettiğini, ancak bu firmanın hizmet ifasında geciktiğini, yetersiz kaldığını, ekonomik sorunları sebebiyle süresinde mal temin edemediğini, davacı tarafından kullanılan mal ve malzemelerin ... A.Ş'nin borcundan dolayı haczedilip muhafaza altına alındığını, bu durumun iş proğramının aksamasına sebep olduğunu, haczedilen malların bir kısmının aidiyeti konusunda ihtilaflar çıktığını, Ankara ...Hukuk Mahkemesinin 2010/898 sayılı dosyasında istikak iddiasında bulunulduğunu, bu davanın 23/02/2010 tarihinde hükme bağlandığını, buna rağmen davacılar tarafından işin tamamlanarak teslim edildiğini, geçikmenin işaret edilen firmaların kusurundan ve doğal olarak davalı idare kusurundan kaynaklandığını, davacılara yüklenebilecek kusur olmadığını, buna rağmen davalı tarafından gecikme cezası uygulandığını, bu cezaların tahsil edildiğini, haksız kesilen gecikme cezalarının iadesi amacıyla Ankara 4.İcra Müdürlüğünün 2011/768 sayılı dosyasında davacılar tarafından yapılan takibe davalının haksız olarak itiraz ettiğini bildirmiş, itirazın iptaline, takibin devamına, alacağın %40'dan az olmayacak şekilde icra inkar tazminatının davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesini dava ve talep etmiştir. Dava dosyamızla birleşen Ankara ... Ticaret Mahkemesinin 2011/223 esas, 2012/13 karar sayılı dosyasında; Davacı şirketlerin oluşturduğu... Ortak Girişimi ile davalı arasında " Horasan Ağrı Enerji İletim Hattının Anahtar Teslimi Yapım İşi" ile ilgi...