Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Müvekkilinin sözleşme ile üstlenmiş olduğu bir işe ilişkin, davalı/borçlu şirket ile harfiyat ve nakliyat edimine yönelik taşeronluk hizmeti vermesi için gerekli görüşmelerin yapıldığını, davalı şirket ile mutabık kalındığını, müvekkili ... almış olduğu işe ilişkin iş görme edimini üstlendiğini, davalı şirket ile yaptığı görüşmeler üzerine söz konusu işte davalı şirket de taşeron olarak çalışacağını bildirdiğini, yapmayı üstlendiği taşeronluk hizmeti için müvekkili tarafından hesabına 30.07.2020 tarihinde 50.000,00 TL tutarında iş avansı gönderildiğini, müvekkil ...'in davalı şirket hesabına 50.000,00 TL gönderdiğini, davalıya bildirilmesine rağmen süresinde işe başlanmadığını, müvekkilinin de üstlenmiş olduğunu işi kaybetmesine yol açtığını, davalının hesabına gönderilen ancak iş...
T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2020/628 Esas KARAR NO : 2021/396
DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : 20/11/2020 KARAR TARİHİ : 29/06/2021 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 02/07/2021
Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Müvekkilinin sözleşme ile üstlenmiş olduğu bir işe ilişkin, davalı/borçlu şirket ile harfiyat ve nakliyat edimine yönelik taşeronluk hizmeti vermesi için gerekli görüşmelerin yapıldığını, davalı şirket ile mutabık kalındığını, müvekkili ... almış olduğu işe ilişkin iş görme edimini üstlendiğini, davalı şirket ile yaptığı görüşmeler üzerine söz konusu işte davalı şirket de taşeron olarak çalışacağını bildirdiğini, yapmayı üstlendiği taşeronluk hizmeti için müvekkili tarafından hesabına 30.07.2020 tarihinde 50.000,00 TL tutarında iş avansı gönderildiğini, müvekkil ...'in davalı şirket hesabına 50.000,00 TL gönderdiğini, davalıya bildirilmesine rağmen süresinde işe başlanmadığını, müvekkilinin de üstlenmiş olduğunu işi kaybetmesine yol açtığını, davalının hesabına gönderilen ancak iş yapılmadığı için iadesi gereken 50.000,00 TL'nin iadesi edilmemesinden kaynaklı olarak davalı aleyhine ... Müdürlüğü'nün ... E. Sayılı dosyası ile icra takibi açıldığını, davalı/borçlunun 18.09.2020 tarihinde icra dosyasına sunmuş olduğu haksız ve kötüniyetli itirazı ile takibin durduğunu, dava açılmadan evvel Ankara Arabuluculuk Bürosuna başvurulduğunu anlaşmaya varılamadığını, bu sebeplerle işbu davanın açılması zaruriyetinin doğduğunu, açıklanan sebepler ile davanın kabulü ile borçlunun haksız ve kötüniyetli itirazının iptalini, takibin devamını, borçlunun %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafından, davalı müvekkil şirketin 50.000,00 TL borçlu olduğu gerekçesiyle ... Müdürlüğü'nün ... E. Sayılı dosyası ile takibe başlandığını, davalı müvekkiline başlatılan bu takibin haksız ve mesnetsiz olduğunu, davacı tarafından müvekkili hesabına gönderilen para miktarının dekontuna herhangi bir açıklama yazılmadığını, izah edilen sebepler doğrultusunda davanın reddi ile alacaklının haksız ve kötüniyetli başlatmış olduğu takibin iptalini, davacının %20'den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına mahkumiyetini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı taraf üzerinde bırakılmasını ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Taraflar arasındaki ihtilafın; ... Dairesi'nin ... Esas sayılı dosyası nedeni ile davacının davalıdan alacaklı olup olmadığı noktasında toplandığı anlaşılmaktadır. Tarafların bildirmiş olduğu deliller toplandıktan sonra dosyanın mali müşavir bilirkişiye tevdi edildiği, söz konusu 17/02/2021 tarihli bilirkişi raporunda, davalının davacıdan ve dava dışı ...'den herhangi bir alaca...