Mahkememizde görülmekte bulunan iflasın ertelenmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin anahtar teslimi betonarme işler (kalıp demir beton işleri), çelik konstrüksiyon depo ve fabrika binaları, otel inşaat ve tadilatları ve ince inşaat (duvar, sıva, şap, alçı, alçıpan, zemin kaplamaları, boya, asma tavan vb.) taahhüt işleri alanında faaliyet göstermek üzere 2011 Yılında kurulmuş olduğunu, 5 yıldır 160 çalışanı ile faaliyetlerine devam ettiğini, 2015 yılı başından itibaren ülkede yaşanan ekonomik krizinden dolayı devam eden projelerden doğan hak edişlerini düzenli olarak alamaması, nakit olarak tahsil etmesini beklediği alacakları için uzun vadeli çekler ile ödeme yapılmış olması, işçi maliyetlerinin ham medde bedellerinin artması, müvekkili şirketin keşide ettiği çekleri...
T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2016/389 Esas KARAR NO : 2018/610 DAVA : İflasın Ertelenmesi DAVA TARİHİ : 09/05/2016 KARAR TARİHİ: 03/10/2018
Mahkememizde görülmekte bulunan iflasın ertelenmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin anahtar teslimi betonarme işler (kalıp demir beton işleri), çelik konstrüksiyon depo ve fabrika binaları, otel inşaat ve tadilatları ve ince inşaat (duvar, sıva, şap, alçı, alçıpan, zemin kaplamaları, boya, asma tavan vb.) taahhüt işleri alanında faaliyet göstermek üzere 2011 Yılında kurulmuş olduğunu, 5 yıldır 160 çalışanı ile faaliyetlerine devam ettiğini, 2015 yılı başından itibaren ülkede yaşanan ekonomik krizinden dolayı devam eden projelerden doğan hak edişlerini düzenli olarak alamaması, nakit olarak tahsil etmesini beklediği alacakları için uzun vadeli çekler ile ödeme yapılmış olması, işçi maliyetlerinin ham medde bedellerinin artması, müvekkili şirketin keşide ettiği çekleri ödeyebilmek için şirket yetkililerinin şahsi kefaletleri ile yüksek oranlı faizlerle bankalara borçlanması, müvekkili şirketten kaynaklanmayan kusur ve işverenin hatalarından, işverenin projeyi değiştirmesi veya şirketin uygulaması için hazırlanması gereken imalat projelerinin zamanında verilmemesinden, sözleşmeye göre tanımlı otan işlerin değiştirilmesinden ve iş artışlarından, proje sürelerinin uzamasından, ödemelerin uzun vadeli çek ile tahsil edilmek durumunda kalmasından veya hiç tahsil edilememesinden dolayı iş maliyetlerinin beklenmedik şekilde yükselmesi, piyasa borçlarına ödenemeyen banka kredileri ve SGK ve Vergi ödemelerinin gecikmesinden kaynaklı faizlerin de eklenmesi üzerine aktiflerinin pasiflerini karşılayamaz duruma gelindiğini, müvekkili üzerindeki haciz tehdidinden dolayı faaliyetlerini sürdürmesinin imkansız hale geldiğini, sundukları iyileştirme projesinin gerçekçi bir proje olduğunu beyanla, öncelikle davacı şirket hakkında tedbir kararı verilmesini, davacı şirketin borca batık olduğunun tespitine ve iflasının 1 yıl süre ile ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, bu talebini duruşmada tekrarlamıştır. Davacı şirket vekili dava dilekçesi ekinde bilançoyu, iflasın ertelenmesi talebine ilişkin ortaklar kurulunca oy birliği ile alınmış karar örneği, iyileştirme projesini, başka şirketlerle yapılan sözleşme suretlerini, şirketin ticari defter ve kayıtlarını, borç dökümünü, şirkete ait mal varlıklarına ilişkin ekspertiz raporlarını, tapu kayıt ve araç ruhsat suretlerini, müvekkilinin alacaklı olduğunu gösteren müstahsil listesini, vergi levhasını, sanayi sicil belgesini, çiftçilik belgesini, çalışma izni ve gıda sicil belgesini, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatını ve uzman görüşünü ibraz etmiştir. Mahkemece davacı şirketin ticaret sicil dosya sureti getirtilmiş, tapu kayıtları celp edilmiş, davacı şirkete ait araçların trafik kayıtları getirtilmiş, iflasın ertelenmesi talebi İİK.'nun ...