Mahalli mahkemenin kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuş olmakla, Dairemiz Üyesi tarafından hazırlanan rapor incelendi. Yapılan müzakere sonucu, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ Davacılar vekili açtığı dava ile; ...- ... yolu (KM67+140-101+000) Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üst Yapı ve BSK işinin Denizli Yol Ayrımı Köprülü Kavşak BSK(bitimlü sıcak karışım) asfalt yapım işinin taşeron sözleşmesi ile davacı şirketlerden oluşan ortak girişim tarafından davalı şirkete verildiğini, iş bedelinin tamamının davacı şirketler tarafından fatura karşılığı ödendiğini, davalı şirketin yüklenici iş sözleşmesi ile taahhüdünde bulunan edimlerin ayıplı olarak ifa ettiğinin tespit edildiğini, KM0+080-0+932 arasında yapılan BK bitümlü temel ve binder tabakaları arasında muhtelif bölgelerde kaymalar görüldüğünü, bozulan kısımların sökülerek yeniden yapılması için yüklenici firmaya 30 gün süre verildiğini, söz...
T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I
İncelenen Kararın Mahkemesi: Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi Tarihi: 15/11/2019 Davanın Türü: Tazminat (Eser Sözleşmesi)
Mahalli mahkemenin kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuş olmakla, Dairemiz Üyesi tarafından hazırlanan rapor incelendi. Yapılan müzakere sonucu,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ Davacılar vekili açtığı dava ile; ...- ... yolu (KM67+140-101+000) Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üst Yapı ve BSK işinin Denizli Yol Ayrımı Köprülü Kavşak BSK(bitimlü sıcak karışım) asfalt yapım işinin taşeron sözleşmesi ile davacı şirketlerden oluşan ortak girişim tarafından davalı şirkete verildiğini, iş bedelinin tamamının davacı şirketler tarafından fatura karşılığı ödendiğini, davalı şirketin yüklenici iş sözleşmesi ile taahhüdünde bulunan edimlerin ayıplı olarak ifa ettiğinin tespit edildiğini, KM0+080-0+932 arasında yapılan BK bitümlü temel ve binder tabakaları arasında muhtelif bölgelerde kaymalar görüldüğünü, bozulan kısımların sökülerek yeniden yapılması için yüklenici firmaya 30 gün süre verildiğini, söz konusu ayıp hususunda keşide edilen ihtarnameye herhangi bir cevap verilmediğini, dava konusu ayıplı işlerin dava dışı şirkete 135.068,08 TL'ye yaptırıldığını, ayrıca ayıplı imalat nedeniyle geçici kabul yapılamadığından uzayan süre boyunca fazladan personel istihdam edilmesi ve maaş ödenmek zorunda kalınması, SGK ödemeleri, uzayan sürede araç kiralanması, barınma ve yiyecek sağlanması nedeniyle zararlarının oluştuğunu belirterek, dava dışı şirkete ödenen 135.068,08 TL'nin ve ayıplı ifa nedeniyle uğranılan maddi zarara ilişkin şimdilik 15.000,00 TL'nin avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesi ile; Davalı şirket tarafından dökülen asfaltın ayıplı olmadığını, yapılan işlem ve malzemenin usule uygun olduğunu, asfalt dökümünün davacı şirketlerin ve işveren teknik ekibinin gözetiminde yapıldığını, davacı şirketlerin ve kurum teknik kişilerinin asfalt dökülmesi için uygun olarak belirledikleri günde asfaltın döküldüğünü, söz konusu kaymanın yolun yapısından ve altyapısından kaynaklanan problem nedeni ile asfaltta ötelenme ve yırtılmanın meydana geldiğini, dava konusu ayıbın süresinde ihbar edilmediğini, sözleşmeye aykırı olarak asfalt işinin 3. kişilere yaptırılmış olduğunu ve 3. kişiler tarafından dökülen asfaltın da aynı nitelikte bozulduğunu, 3. kişilere yaptırılan işin bedelinin davalı şirketten talep edilmesinin yerinde olmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir. İlk derece mahkemesi; 19/09/2018 havale tarihli bilirkişi heyet raporunda, davalının ayıplı imalatı sebebiyle işin uzamasından dolayı davacıların ilave 13.455,81 TL maliyete katlandığının bildirildiği, benimsenen 23/03/2018 tarihli üçlü bilirkişi heyeti raporunda dava konusu imalatın asfalt kaplama yapımı işinin davalı şirketin sorumluluğunda olduğu, yolun inşaatının alt yapısının...