"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Van 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hüküm süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. K A R A R Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan tazminat istemine ilişkindir. Davacılar; davalıların kat karşılığı inşaat sözleşmesinde belirlenen inşaat teslim süresine riayet etmediği gerekçesiyle gecikilen her ay için daire başına rayiç kira bedelinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek bankalara uygulanan en yüksek mevduat faiz oranı ile tahsil edilmesini talep ve dava etmiştir. Davalılar; davacı tarafların kura ile belirlenerek kendilerine düşen daireleri dava dışı 3. kişilere devrettiklerini, davacıların dava açmakta aktif husumetlerinin olmadığı gerekçesiyle davanın...
6. Hukuk Dairesi 2021/3570 E. , 2022/1729 K.
"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Van 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hüküm süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. K A R A R Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan tazminat istemine ilişkindir. Davacılar; davalıların kat karşılığı inşaat sözleşmesinde belirlenen inşaat teslim süresine riayet etmediği gerekçesiyle gecikilen her ay için daire başına rayiç kira bedelinin temerrüt tarihinden itibaren işleyecek bankalara uygulanan en yüksek mevduat faiz oranı ile tahsil edilmesini talep ve dava etmiştir. Davalılar; davacı tarafların kura ile belirlenerek kendilerine düşen daireleri dava dışı 3. kişilere devrettiklerini, davacıların dava açmakta aktif husumetlerinin olmadığı gerekçesiyle davanın reddini talep etmişlerdir. İlk derece mahkemesi 08/11/2018 tarih 2017/33 Esas 2018/189 sayılı kararı ile davacıların daireleri dava dışı 3.kişilere devrettiği gerekçesiyle aktif husumetten ret kararı vermiş, davacının kararı istinaf etmesi üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1.Hukuk Dairesi davacının istinaf başvurusunu kabul ederek ilk derece mahkemesinin kararını kaldırmış, davayı aktif husumetten reddetmiş, vekalet ücreti yönünden hükümde değişiklik yaparak yeniden hüküm tesis etmiştir. Davacılar kararı temyiz etmiş, Yargıtay 15.Hukuk Dairesi 20.01.2020 tarih 2019/3647 Esas 2020/154 Karar sayılı ilamında devir sözleşmesinde kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan tüm hakların dava dışı 3. kişilere devredildiğine ilişkin bir hüküm bulunmadığından, davacıların devir tarihlerine kadar gecikme tazminatı talep hakları bulunduğundan, mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, aktif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur. gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verilmiştir. İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda, ıslah da gözetilerek davanın kabulüne dair verilen karar davalılar vekili tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir. 1)Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma ilâmı gereğince inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 2) Davacı vekili, dava dilekçesinde dairelerin davacılara geç teslim edilmesinden dolayı fazlaya ilişkin dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla her bir davacı için 100 lira olmak üzere şimdilik toplam 300 Tlye dairelerin teslim tarihi 01/07/2015ten tarihinden itibaren işletilecek bankalara uygulan en yüksek mevduat faiz oranıyla davalılardan müteselsilen tahsilini davalılardan talep etmiştir. Bozma sonrası alınan bilirkişi raporunda alacağın davacı ... için 10,776,00TL, ... için 11.370,00TL, ... için 11.370,...