"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi İLK DERECE MAHKEMESİ : Kayseri 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Davacı vekili; taraflar arasında Kayseri .... Noterliğinin 30.05.2007 tarihli 17304 yevmiye no.lu kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen yüklenicinin inşaatı tamamlamadığını, bu kez Kayseri .... Noterliğinin 23.09.2014 tarihli 39148 yevmiye no.lu ek sözleşmeyi imzaladıklarını, ek sözleşmede ön sözleşmenin aynen meri olacağını, 9 adet daire ve 1 adet dükkândan 9 adet dairenin arsa sahibine teslim edildiğini, dükkân...
6. Hukuk Dairesi 2021/4979 E. , 2022/2609 K.
"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi İLK DERECE MAHKEMESİ : Kayseri 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili; taraflar arasında Kayseri .... Noterliğinin 30.05.2007 tarihli 17304 yevmiye no.lu kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen yüklenicinin inşaatı tamamlamadığını, bu kez Kayseri .... Noterliğinin 23.09.2014 tarihli 39148 yevmiye no.lu ek sözleşmeyi imzaladıklarını, ek sözleşmede ön sözleşmenin aynen meri olacağını, 9 adet daire ve 1 adet dükkândan 9 adet dairenin arsa sahibine teslim edildiğini, dükkân edimine ilişkin hükmünün değiştirildiğini, yüklenicinin 6902 ada, 3 parselde inşa edeceği binada yapacağı dükkanı arsa sahibine teslim edeceğini, dükkanın en geç 30.08.2016 tarihinde anahtar teslimi yapı kullanma izin belgesi alınarak teslim edileceği, dükkanın zamanında teslim edilmemesi halinde aylık 1.500 Euro kira bedelinin peşin olarak ödeneceğinin taahhüt edildiğini, dükkânın teslim edilmediğini, yüklenicinin Haziran 2018 tarihine kadar aylık kira bedelini ödediğini, 2018 Haziran ayından sonraki kira alacaklarını ödemediğinden; davalı/yüklenici aleyhine Kayseri 6. İcra Müd. 2019/4909 Esas sayılı dosyası üzerinden icra takibi yapıldığı, davalının takibe itiraz ettiği, davalı/borçlu yüklenicinin takibe itirazının iptaline, takibin devamına, davalının icra inkâr tazminatı ödemesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili; ilk sözleşmede yüklenicinin 9 adet dâire ve 1 dükkan için 250 Euro gecikme tazminatı ödeyeceği kararlaştırıldığı halde; ek sözleşmede davalının baskısı üzerine, yüklenicinin 1 dükkan için 1.500 Euro gecikme tazminatı ödemeyi kabul ettiğini, kararlaştırılan miktarın yüklenicinin ekonomik yıkımına yol açacak miktarda olduğunu, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre; döviz cinsinden yapılan sözleşmelerin geçersiz olduğunu, kişilik haklarına ve ahlaka aykırılık teşkil eden götürü tazminatın kesin hükümsüz olduğunu, ek sözleşmenin imzalanmasından sonra; davacının Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesinde 2014/1333 Esas sayılı dosyasında ortaklığın giderilmesi için dava açtığını, işbu davada taşınmazın 3. Kişilere devrini önleyecek şekilde satışa engel ihtiyati tedbir konulduğunu, davanın halen derdest olduğu, ayrıca Kayseri 4.Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/330 Esas sayılı dosyasında da; taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konulduğunu, teslim süresinin dava tarihi 15.10.2014 tarihinden, ortaklığın giderilmesi davası derdest olduğundan işbu dava tarihine kadar uzadığının kabul edilmesi gerektiğini, fahiş ve kesin hükümsüz ...