Taraflar arasındaki asıl ve birleşen davada elatmanın önlenmesi, tapu iptali ve tescil davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kabulüne, birleşen davanın reddine yönelik verilen hüküm müdahil ..., davalılar ile davacılar vekillerince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalılar vekili Avukat ... vd. vekili Avukat ... geldi. Tebligata rağmen başka gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Asıl dava, davacılar murisi ile davalılardan kooperatif arasında 04.09.1995 tarihinde düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı, meni müdahale...
6. Hukuk Dairesi 2021/5845 E. , 2022/2807 K.
"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki asıl ve birleşen davada elatmanın önlenmesi, tapu iptali ve tescil davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kabulüne, birleşen davanın reddine yönelik verilen hüküm müdahil ..., davalılar ile davacılar vekillerince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalılar vekili Avukat ... vd. vekili Avukat ... geldi. Tebligata rağmen başka gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Asıl dava, davacılar murisi ile davalılardan kooperatif arasında 04.09.1995 tarihinde düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı, meni müdahale ve teslim, aynen ifa, olmadığı takdirde teslim edilmeyen bağımsız bölümlerin bedelinin tahsili, davalı yüklenici kooperatif tarafından açılan birleşen dava ise pay tescil istemine ilişkindir. Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda asıl davanın kabulüne, birleşen 2011/604 Esas sayılı davanın reddine dair verilen karar asıl dosya davalıları ... mirasçıları, ... ve ... vekili, davalı ... vekili, asıl dosyada davacı ve birleşen dosyada davalı olan ... mirasçıları ve ... vekili, asıl dosyada davalı ve birleşen dosyada davacı olan ... Konut Yapı Kooperatifi vekili ile feri müdahil ... vekili tarafından temyiz edilmiştir. 1)Dava dosyası temyiz incelemesi aşamasındayken, davalı ve birleşen dosya davacısı ... Konut Yapı Kooperatifi vekili Avukat ... 19.04.2022 tarihli UYAP sisteminde güvenli elektronik imza ve imzalı dilekçesiyle davadan ve temyiz isteminden feragat etmiştir. Davalı ve birleşen dosya davacısı vekilinin Kartal .... Noterliğinin 23.12.2020 tarih ve 37538 sayılı vekaletnamesinden davadan ve temyiz isteminden feragata yetkisinin olduğu görülmüştür. Davadan feragat, 6100 sayılı HMKnın 311. maddesi uyarınca, kesin hükmün sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı kanunun 309/2. maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı değildir. Öte yandan, aynı kanunun 310. maddesi uyarınca davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada yapılabilir. 28.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7251 sayılı Kanunun 29uncu maddesi ile HMKnın 310'uncu maddesine eklenen 3'üncü fıkrada, Feragat veya kabul, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat veya kabul hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir'' düzenlemesi yapılmıştır. Bu itibarla, birleşen davada davacı kooperatif vekilinin davadan feragatin az yukarıda açıklanan etkisi de gözetilerek davadan feragat iradesi doğrultusunda gerekli araştırma yapılarak bu husus ile ilgili karar verilebilmesi için dosyanın yerel...