"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın esastan reddine yönelik verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince duruşmalı davacı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmiştir. Temyize konu karar niteliği gereği duruşmaya tâbi olmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Dava, eser sözleşmesi nedeniyle gecikme cezası ve uygun malzeme teslim edilmemesi sebebi ile depolama bedelinin tahsili istemiyle açılmış, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince istinaf edilmiş Ankara bölge adliye mahkemesi 4. hukuk dairesince yapılan istinaf incelemesi sonucunda verilen istinaf isteminin...
6. Hukuk Dairesi 2021/4362 E. , 2022/3377 K.
"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın esastan reddine yönelik verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince duruşmalı davacı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmiştir. Temyize konu karar niteliği gereği duruşmaya tâbi olmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Dava, eser sözleşmesi nedeniyle gecikme cezası ve uygun malzeme teslim edilmemesi sebebi ile depolama bedelinin tahsili istemiyle açılmış, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince istinaf edilmiş Ankara bölge adliye mahkemesi 4. hukuk dairesince yapılan istinaf incelemesi sonucunda verilen istinaf isteminin esastan reddine dair karar taraflarca temyiz edilmiştir. 1-İlk derece mahkemesi kararını istinaf etmeyen tarafın, aleyhine durum oluşmadıkça karar temyiz etme hakkı bulunmadığından davacı idare vekilinin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmiştir. 2- Davalının temyiz istemine gelince; Davacı ... Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için 01/10/2014 tarihinde 2014/107674 ihale kayıt numarası ile çıkmış olduğu ihalede 69.000 çift spor ayakkabı işini üstlendiğini, taraflar arasında 03/11/2014 tarihli 10.kısım 69.000 çift ayakkabı alımına ilişkin sözleşmenin imzalandığını, teslim edilen ayakkabıların teknik şartname gereğince,fiziki yönden niteliklerine uygun olmadığının bildirildiğini, ve yüklenicinin getirdiği ürünlerin, muayene raporunun malın kabulüne uygun bulunmadığı ve sözleşmede belirtilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmediğinden 13/07/2015 tarihli onay ile sözleşmenin feshedildiği, sözleşmenin feshi nedeniyle yüklenici firma malzemelerinin yerinden kaldırılmadığından, malzemelerin kaldırılması ve sözleşmenin 30.1.8.2 maddesi gereğince günlük ceza bedelinin 1.535,25 TL olmak üzere şimdilik cezalı gün sayısı olan 38 gün için 58.339,50 TL ve sözleşmenin 30.1.8.3 maddesine göre depolama ücreti olarak şimdilik ihtarlı süre sonu olan 07/08/2015 tarihinden 18/11/2015 tarihine kadar 55.379,80 TL olmak üzere, toplam 113.719,30 TL'nin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir Davalı vekili idarenin teslim edilen spor ayakkabılarının teknik şartnamenin 3.2.1 maddesi gereğince nitelikleri uygun olmadıkları gerekçesiyle reddettiklerini ve sözleşmeyi haksız ve hukuka aykırı olarak feshettiğini, taraflarından Ankara 19. ASHM'nin 2015/320 esas sayılı dosyasıyla dava açıldığını, sözleşmeyi uygulayan idarenin sözleşmeyi haksız ve hukuka aykırı olarak feshettiğini, idare tarafından iddia edilenin aksine müvekkili şirket tarafından teslim edilen ayakkabıların şeklinin alım esas numunesindeki gibi olduğunu, Ankara 19 ASHM'nin 2015/320 esas sayılı dosyasından tanzim edilen ...