Dava Türü: İtirazın İptali (Eser Sözleşmesi) (Antalya Genel İcra ... Esas) Mahalli mahkemenin kararına karşı istinafa başvurulmuş olmakla, Dairemiz Üyesi tarafından hazırlanan rapor incelendi. Yapılan müzakere sonucu, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ Davacı vekili açtığı dava ile; Davacı asıl yüklenici/iş sahibi ile davalı taşeron arasındaki sözleşmeye istinaden İzmir ... ... Lojmanlarının komple mekanik tesisatının şartnameye uygun olarak yapılmasının davalı tarafından yüklenildiğini, davalının edimini süresinde yerine getirmediği gibi eksik ve ayıplı şekilde ifa ettiğini, ihtara rağmen eksik ve ayıpları gidermediği için bu işlerin başka bir yükleniciye tamamlattırıldığını, davalıya fazladan bedel ödendiğini, davalının sözleşme gereği işin temini amacıyla keşide ettiği senedin tahsili için başlatılan icra takibinin davalı borçlunun itirazı üzerine durduğunu belirterek, davalının itirazının iptali ile...
T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İncelenen Kararın Mahkemesi: Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesi Tarihi: 18/11/2021 Dava Türü: İtirazın İptali (Eser Sözleşmesi) (Antalya Genel İcra ... Esas) Mahalli mahkemenin kararına karşı istinafa başvurulmuş olmakla, Dairemiz Üyesi tarafından hazırlanan rapor incelendi. Yapılan müzakere sonucu, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ Davacı vekili açtığı dava ile; Davacı asıl yüklenici/iş sahibi ile davalı taşeron arasındaki sözleşmeye istinaden İzmir ... ... Lojmanlarının komple mekanik tesisatının şartnameye uygun olarak yapılmasının davalı tarafından yüklenildiğini, davalının edimini süresinde yerine getirmediği gibi eksik ve ayıplı şekilde ifa ettiğini, ihtara rağmen eksik ve ayıpları gidermediği için bu işlerin başka bir yükleniciye tamamlattırıldığını, davalıya fazladan bedel ödendiğini, davalının sözleşme gereği işin temini amacıyla keşide ettiği senedin tahsili için başlatılan icra takibinin davalı borçlunun itirazı üzerine durduğunu belirterek, davalının itirazının iptali ile takibin devamına, icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesi ile; Tarafları ve konusu aynı olan, iş bu davanın açıldığı mahkemenin ... Esas sayılı dosyası üzerinden görülen dava halen devam ettiğinden derdestlik itirazında bulunduklarını, işin teslimindeki gecikmenin davacıdan kaynaklandığını, davacının talep ettiği sözleşme dışı işlerin davalı tarafından yapıldığını, eksik ve ayıplı imalatların bulunduğu ve bu işlerin başka bir yüklenici ile anlaşılarak tamamlattırıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir. İlk derece mahkemesi; Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, Asliye Hukuk Mahkemesi ile Ticaret Mahkemesi arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olduğu, 6102 Sayılı TTK'nın 4. maddesinde, bu kanundan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında, bir yerde Ticaret Mahkemesi varsa Asliye Hukuk Mahkemesinin vazifesi içerisinde bulunan ve bu kanunun 4. maddesi uyarınca ticari sayılan davalara Ticaret Mahkemesi tarafından bakılacağı hususunun düzenlendiği, vergi dairesine, esnaf odasına ve ticaret odasına yazılan müzekkere cevapları incelendiğinde, davalının hiç bir işletmeyi kendi adına işletmediği, dolayısıyla tacir olmadığının anlaşıldığı, kararda belirtilen kanun maddeleri ve emsal içtihat doğrultusunda yapılan değerlendirmede, davacının talebinin eser sözleşmesinden doğan alacak istemine ilişkin olduğu, davacı şirket tacir olsa dahi davalının tacir olmadığı, uyuşmazlığın genel hükümler çerçevesinde asliye hukuk mahkemesince çözümlenmesi gereken davalardan olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle, davacının davasının görev dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine, karar kesinleştiğinde ve istek halinde dava dosyasının görevli Nöbetçi Antalya Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir. Da...