DAVANIN KONUSU : Sözleşmenin Feshinin Haklı Olduğunun Tespiti, Temlik İşleminin İptali, Borçlu olmadığının Tespiti (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) TALEP KONUSU : İhtiyati Tedbire İtiraz KARAR TARİHİ : 10.06.2022 KARAR YAZIM TARİHİ : 10.06.2022 Eser sözleşmesinden kaynaklanan sözleşmenin feshinin haklı olduğunun tespiti, temlik işleminin iptali ile borçlu olmadığının tespiti talepli davada ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davalı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacılar vekili özetle; müvekkili şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının ... ile yaptığı 10.08.2020 tarihli sözleşme gereğince kullanacağı 23 kalem malzemenin ... ile yapılan sözleşmenin eki şartnameye uygun olarak 2.541.835,52 USD bedelle üretilmesi hususunda davalı ile sözleşme akdedildiğini, sözleşmede...
T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ ... T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ ... T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A K A R A R .... İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ANKARA 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ARA KARAR TARİHİ : 17.03.2022 NUMARASI .... DAVANIN KONUSU : Sözleşmenin Feshinin Haklı Olduğunun Tespiti, Temlik İşleminin İptali, Borçlu olmadığının Tespiti (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) TALEP KONUSU : İhtiyati Tedbire İtiraz KARAR TARİHİ : 10.06.2022 KARAR YAZIM TARİHİ : 10.06.2022 Eser sözleşmesinden kaynaklanan sözleşmenin feshinin haklı olduğunun tespiti, temlik işleminin iptali ile borçlu olmadığının tespiti talepli davada ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davalı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacılar vekili özetle; müvekkili şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının ... ile yaptığı 10.08.2020 tarihli sözleşme gereğince kullanacağı 23 kalem malzemenin ... ile yapılan sözleşmenin eki şartnameye uygun olarak 2.541.835,52 USD bedelle üretilmesi hususunda davalı ile sözleşme akdedildiğini, sözleşmede ödemelerin temlikle yapılmasının kararlaştırıldığını, ... nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklardan 13.000.000 TL'nin davalıya temlik edildiğini, temlik işleminin ... tarafından onaylandığını, malzemelerin şartnamede belirtilen tip testleri ve fabrika kabul testlerinin halen yaptırılmadığını, ek sözleşme ile 20 Ağustos 2021 tarihli listeye göre imalat ve teslim yapılmasının kararlaştırıldığını, müvekkilini işi süresinde yetiştirmek zorunda olmasından yararlanılarak iş bedelinin %25 oranında arttırıldığını ve 400.000 USD peşinat ödenmeye zorlandığını, peşinatın ödendiğini, yine 11.000.000 TL'nin davalıya temlik edildiğini, temlikin ... tarafından onaylandığını, davalının tek bir ürün teslim etmeden 400.000 USD peşinat ile 24.000.000 TL tutarlı temliki aldığını, davalının daha önce malzemelerin hazır olduğunu bildirmesine rağmen daha sonra gönderdiği e-postayla ürünlerin teste gireceğini bildirdiğini, davalının malzemelerin teslimine yanaşmadığını, vade farkı adı altında faturalar gönderdiğini, keşide edilen ihtarname ile faturalara itiraz edildiğini, faturaların iade edildiğini, davalının aynı tarihte depo kira bedeli açıklamasıyla da fatura düzenlediğini, 10.11.2021 tarihli ihtarname ile sözleşmenin feshedileceğinin davalıya ihtar edildiğini, arabuluculuk başvurusunun anlaşamama ile sonuçlandığını öne sürerek sözleşmenin feshinin haklı olduğunun tespiti ile 15.09.2020 ve 03.09.2021 tarihli temlik işlemlerinin iptaline, dilekçesinde tarih ve tutarları yazılı faturalar nedeniyle davalıya borçlu olmadığının tespitine ve 400.000 USD'nin tahsiline karar verilmesini dava etmiş; temlikler nedeniyle davalıya ödeme yapılmaması hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili; ilk parti malzemelerin 15.11.2020 tarihinde tesl...