Taraflar arasında görülen davanın yerel mahkemece yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, duruşmasız olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve istinaf talepleriyle sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonunda; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Dava, tekne inşasını konu alan yazılı eser sözleşmesine dayalı sözleşmenin feshi uğranılan zarar ile cezai şart alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece istinaf incelemesine konu 04.09.2020 tarihli ara karar ile, geminin tesliminde gecikildiği ancak %92'lik kısmının tamamlandığı, davacı tarafça ödenmesi kararlaştırılan 2019 yılı 29. haftasındaki taksitin yükleniciye gününde ödenmediği hususlar birlikte değerlendirilerek, geminin 3.kişilere satışının tedbiren durdurulmasına, bunun dışında kalan hususlara ilişkin diğer tedbir taleplerinin reddine dair verilen karara karşı davacı iş sahibi...
T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15.HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2020/1922 KARAR NO: 2020/1557 TÜRK MİLLETİ ADINA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ: 04/09/2020 NUMARASI: 2020/398 Esas DAVANIN KONUSU: Alacak KARAR TARİHİ: 22/12/2020 Taraflar arasında görülen davanın yerel mahkemece yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, duruşmasız olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve istinaf talepleriyle sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonunda; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Dava, tekne inşasını konu alan yazılı eser sözleşmesine dayalı sözleşmenin feshi uğranılan zarar ile cezai şart alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece istinaf incelemesine konu 04.09.2020 tarihli ara karar ile, geminin tesliminde gecikildiği ancak %92'lik kısmının tamamlandığı, davacı tarafça ödenmesi kararlaştırılan 2019 yılı 29. haftasındaki taksitin yükleniciye gününde ödenmediği hususlar birlikte değerlendirilerek, geminin 3.kişilere satışının tedbiren durdurulmasına, bunun dışında kalan hususlara ilişkin diğer tedbir taleplerinin reddine dair verilen karara karşı davacı iş sahibi vekilince reddedilen talepler yönünden istinaf talebinde bulunulmuştur. Davacı iş sahibi, teknenin süresinde inşa edilerek tamamlanıp teslim edilmediğini belirterek sözleşmenin feshi, uğranılan zarar ile cezai şart alacağının tahsilini istemiş, geçici hukuki koruma olarak da geminin satışının durdurulması, teknenin zilyetliğinin/ mülkiyetinin, inşai işlemlerin başka bir yüklenici tarafından tamamlanması ve buna ilişkin fark giderler davalı yükleniciye ait olmak üzere davacı şirkete tedbiren geçirilmemesini talep etmiş; davalı yüklenici ise, gecikmeden kendilerinin sorumlu olmadığını, sözleşmenin uyarlanması talepli dava açtıklarını, davacının gemi siciline ipotek koyma haklı bulunduğunu, gemi mülkiyetinin kendilerinde olması nedeniyle her türlü koruma tedbiri aldıklarını ve geminin sigortasının da yapıldığını belirterek dava ve ihtiyati tedbir talebinin reddini istemiştir. Davacı iş sahibi vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle, tedbire karar verilmemesi halinde müvekkilinin büyük zararlar göreceğini, tedbirin reddine ilişkin karardan rücu taleplerinin haksız olarak reddedildiğini, dava harcının sözleşme bedeli üzerinden tamamlanması kararının bozulması ve fazla ödenen harcın iadesi ile yerel mahkemenin yargılamaya muvakkat dosya üzerinden devam etmesine karar verilmesini talep etmiştir. Taraflar arasında gemi inşasını konu alan yazılı eser sözleşmesi ilişkisi bulunduğu ihtilafsızdır. Davacı iş sahibi, sözleşmeye konu geminin inşa edilerek süresinde teslim edilmediğini belirterek asıl talepleri yanında, geminin kalan kısmının tamamlatılması için zilyetliğinin/mülkiyetinin tedbiren kendilerine geçirilmesini istemiş; davalı yüklenici ise, gecikmenin kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek dava ve tedbir talebinin reddini istemiştir. Mahkemece tedbiren satışının dur...