Taraflar arasında görülen davanın yerel mahkemece yapılan yargılaması sonucunda verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, duruşmasız olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve istinaf talepleriyle sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonunda; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : İhtiyati tedbir talep eden vekili talep dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ile aleyhine tedbir talep edilen ... Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında Beşiktaş .... Noterliğinin 09/07/2015 tarih ve ... yevmiye sırasıyla "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı Gayrimenkul Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" akdedildiğini, işbu sözleşme gereği yüklenici ... Sanayi ve Ticaret A.Ş, müvekkili şirketin malik olduğu ... ili, ..., Eski ... Yolu Mahallesi, ... pafta, ... ada, ... parselde 12.607 metrekare yüzölçümlü arsaya imar uygulaması yapılması, imar uygulaması sonucu oluşacak ada ve...
T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15.HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/1791 KARAR NO : 2019/1252 TÜRK MİLLETİ ADINA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ: 19/08/2019 NUMARASI : 2019/574 D.iş, 2019/574 Karar DAVANIN KONUSU: İHTİYATİ TEDBİR KARAR TARİHİ : 10/10/2019 Taraflar arasında görülen davanın yerel mahkemece yapılan yargılaması sonucunda verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, duruşmasız olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve istinaf talepleriyle sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonunda; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ : İhtiyati tedbir talep eden vekili talep dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ile aleyhine tedbir talep edilen ... Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında Beşiktaş .... Noterliğinin 09/07/2015 tarih ve ... yevmiye sırasıyla "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı Gayrimenkul Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" akdedildiğini, işbu sözleşme gereği yüklenici ... Sanayi ve Ticaret A.Ş, müvekkili şirketin malik olduğu ... ili, ..., Eski ... Yolu Mahallesi, ... pafta, ... ada, ... parselde 12.607 metrekare yüzölçümlü arsaya imar uygulaması yapılması, imar uygulaması sonucu oluşacak ada ve parseller üzerinde arsa sahibinin uygun göreceği konsept ve detay proje uyarınca tüm giderleri yüklenici şirket tarafından karşılanmak üzere mağaza, dükkan ve konutlar için plan ve projelerin hazırlanması, ilgili belediye ve idarelerden gerekli onayların alınması, onaylı projelerine ve mahal listesine göre ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapısı, çevre tanzimi ve peyzajı ile birlikte, sözleşme ve ekleri doğrultusunda tamamlanarak cins tashihlerinin yapılması, iskan ruhsatlarının ve kat mülkiyeti tapularının alınması, pazarlanması, satışı ve satış bedelinin tahsili, alıcılarına satılan bağımsız bölümlerin ve tapuların teslimi ve arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı esasına göre arsa sahibi gelir payının ödenmesi, proje çerçevesinde inşa edilecek olan inşaatların anahtar teslimi tamamlanması yükümlülüğünü üstlendiğini, yüklenici... Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin sözleşmeye göre inşaat ruhsat tarihinden itibaren 30 ay içerisinde tamamlamayı taahhüt ettiği halde, inşaat ruhsatından sonra yine aynı şekilde aşırı gecikmeli olarak hafriyat işlemini başlattığını, temel atmış ancak hafriyatı takiben inşaatın seyrini yavaşlattığını ve tüm ihtar ve uyarılarına rağmen cevap dahi vermeyerek 28/05/2019 tarihi itiariyle inşaatı hiçbir tedbir almaksızın tamamen durdurduğundan bahisle meydana gelen zararlardan dolayı yüklenici ... Sanayi ve Ticaret A.Ş nam ve hesabına kısmi ifaya izin verilmesine yönelik ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştur.Mahkemece yapılan yargılama sonunda 19/08/2019 tarihli karar ile;" yüklenici nam ve hesabına yaptırılacak işlerin ve bedellerinin belirlenmesi, ancak yapılacak yargılama ile tespit olunacaktır. Bu hali ile; nama ifa müessesi bir dava türü olup; ihtiyati tedbir yolu ile nama ifaya izin verilmesi mümkün değildir. Bu neden...