Mahkememizin ... Esas sayılı dosyasından tefrik edilerek Mahkememiz yukarıdaki esasına kaydı yapılan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; asıl işveren ... Gıda Turizm San. Ve Tic. AŞ'ye ait "..." adresinde ... Gıda Ürünleri Fabrikası Projesi inşaatında ve ... İleri Teknoloji Ürünleri ve İlaç Fabrikası Projesi İnşaatı Epoksi ve Kimyasal esaslı zemin kaplama işi için birim fiyat ve taraflarca belirlenen iş programı ve şartnameler doğrultusunda davalı yüklenici firma ile alt yüklenici firma olan müvekkili arasında 10/11/2015 tarihli ...-... numaralı sözleşme ile, yine aynı ... adresinde yer alan asıl işveren idare ... İlaç Sanayi Ve Tic. A.Ş.ye ait ... İleri teknoloji Ürünleri ve İlaç Fabrikası Projesi inşaatında yapımı gerçekleştirilecek olan yine aynı Epoksi ve Kimyasal Esaslı...
T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/606 Esas KARAR NO:2025/889
DAVA:Alacak (Eser Sözleşmesi) DAVA TARİHİ:31/10/2017 KARAR TARİHİ:19/11/2025
Mahkememizin ... Esas sayılı dosyasından tefrik edilerek Mahkememiz yukarıdaki esasına kaydı yapılan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; asıl işveren ... Gıda Turizm San. Ve Tic. AŞ'ye ait "..." adresinde ... Gıda Ürünleri Fabrikası Projesi inşaatında ve ... İleri Teknoloji Ürünleri ve İlaç Fabrikası Projesi İnşaatı Epoksi ve Kimyasal esaslı zemin kaplama işi için birim fiyat ve taraflarca belirlenen iş programı ve şartnameler doğrultusunda davalı yüklenici firma ile alt yüklenici firma olan müvekkili arasında 10/11/2015 tarihli ...-... numaralı sözleşme ile, yine aynı ... adresinde yer alan asıl işveren idare ... İlaç Sanayi Ve Tic. A.Ş.ye ait ... İleri teknoloji Ürünleri ve İlaç Fabrikası Projesi inşaatında yapımı gerçekleştirilecek olan yine aynı Epoksi ve Kimyasal Esaslı Zemin Kaplama işi için de davalı yüklenici firma ile alt yüklenici müvekkil arasında 10.11.2015 tarihli TP-TKS-K-... numaralı sözleşmenin akdedildiğini, iş bu sözleşmelerin alt yüklenici tarafından imzalandığının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde detaylı ve kesin iş programının onayını almak üzere yükleniciye verilmesi konusunda anlaşıldığını, ancak hava şartlarının ve yapıların henüz imalata uygun seviyede olmaması nedeniyle yapılan metrajın asgari seviyede kaldığını, davalı şirket yetkililerinin bu hususta mail ortamından yazılı bilgilendirme ve teknik çözüm seçenekleri sunulduğunu, davalı firma tarafından ....Noterliği ... yevmiye sayılı 27/01/2016 tarihli ihtarname ile taraflar arasında yapılan sözleşme hükümlerine davacı firma tarafından aykırı hareket edildiğini, edimlerin gecikmeli, bir kısmının da hiç yerine getirilmediğini, bunun dışında uygulama faaliyetlerine başlanılmadığından bahisle iddialarının ihtar edildiğini, müvekkil firma tarafından davalı firmaya ... Noterliği ... yevmiye sayılı 02/02/2016 tarihli cevabı ihtarnamede, davalı tarafından ortaya atılan iddiaların müvekkilinin kusuru veya ihmali olmadığının açıkça beyan edildiğini, bu durumun müvekkili firmanın yetersizliği değil , imalat doğası gereği oluşan bir durum olduğunu, müvekkili firmanın zorlu şartlarda her iki projedeki imalatlarını tamamladığını, ancak ısıtma sistemi kurulması gibi birçok ek maliyetler ile zarara uğradığını, daha sonra davalı şirketin müvekkilinin proje konusu yapmış olduğu tüm imalatları söktürüp, yeni bir şartname ile ihaleye çıkma hazırlığı içinde olduğu bilgisi tarafımıza ulaştığını, davalının böylece ileride dava konusu olabilecek delilleri ortadan kaldırma tehlikesi bulunduğundan, müvekkili tarafından yapılan işin nevi, miktar ve değerinin tespiti için ... Sulh Hukuk Mahkemesi ... Değişik İş numaralı dosyasından tespit ve değerlendirme başvurusunda bulunulduğunu, taraflar arasında ...