T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2023/911 Esas - 2025/645 T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2023/911 KARAR NO : 2025/645 BAŞKAN : ÜYE : ÜYE : KATİP : DAVACI : VEKİLİ : Av. ... DAVALI : VEKİLİ : Av. ... DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİH İ : 01/09/2023 KARAR TARİHİ : 11/06/2025 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 11/07/2025 Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : TALEP :Davacı vekili mahkememize sunduğu dava dilekçesinde özetle; Müvekkil ile davalı ... ... arasında "... ili ... ve ... Organize Sanayi Bölgesi ... Mahallesi ... ada ... parselde gerçekleştirilecek olan inşaatın projesinin yapım işinin, elektrik proje kapsamında statik projeye uygun olarak yapılması konusunda .../.../... tarihinde yazılı sözleşme...
T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2023/911 Esas - 2025/645 T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2023/911 KARAR NO : 2025/645
BAŞKAN : ÜYE : ÜYE : KATİP :
DAVACI : VEKİLİ : Av. ... DAVALI : VEKİLİ : Av. ...
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİH İ : 01/09/2023 KARAR TARİHİ : 11/06/2025 GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 11/07/2025
Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : TALEP :Davacı vekili mahkememize sunduğu dava dilekçesinde özetle; Müvekkil ile davalı ... ... arasında "... ili ... ve ... Organize Sanayi Bölgesi ... Mahallesi ... ada ... parselde gerçekleştirilecek olan inşaatın projesinin yapım işinin, elektrik proje kapsamında statik projeye uygun olarak yapılması konusunda .../.../... tarihinde yazılı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında müvekkil tarafından yapılacak iş, ... ili ... ve ... Organize Sanayi Bölgesi ... Mahallesi ... ada ... parseldeki inşaatın projesinin, elektrik proje kapsamında statik projeye uygun olarak yapılması olarak kararlaştırılmıştır. Yapım işleri genel şartnamesinde de belirtildiği üzere; işverenin proje onayları, tüm ruhsat izinleri ve ödenekler hazır olarak ihaleye çıkması gerekmektedir. Ayrıca sözleşme gereğince, elektrik işlerini engelleyecek bir durumun da olmaması gerekmektedir. Buna karşın işveren tarafından, proje onayları ile ruhsat izinleri alınmadan ve işin yapılacağı ... ada ... parsel, elektrik işleri için uygun hale getirilmeden iş ihale edilmiştir. Bu sebeple de, sözleşme kapsamında bulunmamasına karşın, temel kazılarının yapılması için müvekkilden talep edilen Ekskavatör, müvekkil tarafından inşaat sahasına götürülmüş, işin resmi denetçisi ve kontrolcüsü olan ASO 2. ve 3. Bölge yönetiminden gerekli izinler alınmadığından müvekkilin çalışmasına müsaade edilmemiş ve iki ay gecikme ile işe başlanabilmiştir. Sözleşme kapsamında yapılacak iş yalnızca, işverene teslim edilen teklif mektubundaki imalatlarının proje sırasına uygun kısım kısım statik projeye uygun yapılması olmasına karşın, müvekkilden sözleşme dışı işlerin yapılması da talep edilmiş ve sözleşme dışı İşler müvekkil tarafından yapılmaya başlanmıştır. Teklif e-imza e-imza e-imza e-imza mektubu sözleşme imzalanmadan önce davalıya verilmiş, davalının teklif mektubundaki maliyetleri karşılamayacağını belirtmesi üzerine teklif mektubunun bir geçerliliği kalmamış ve .../.../... tarihli sözleşme imzalanmıştır. Müvekkilden sözleşme dışı, teklif mektubunda bulunan işlerin yapılmasının talep edilmesi ve sözleşme dışı işlerin müvekkil tarafından yapılması nedeni ile, .../.../... tarihinde taraflar arasında, şahitlerin de huzurunda ek protokol ve sözleşme tanzim edilmiştir. "Bu protokole göre ... 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ... ada ... parsel no.lu inşaatı teslim edilmiştir. İşveren, yükleniciye sözleşme bedeli ve bartır olarak ... ilçesi ... (Köy-Mah) İmar ada .../parsel ... d...