Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, İDDİA: Davacı vekilinin dilekçesi ile " Müvekkili şirket ile şirketi arasında 16.06.2023 tarihli satın alma sözleşmesi akdedildiğini, sözleşmenin ekindeki sipariş emrinin ise taraflarca onaylandığını, işbu sözleşmenin konusunin özel sipariş olarak "5000 adet ......" olduğunu, sözleşmenin 60.000,00$ +KDV satın alma bedelli olduğunu, sözleşmeye göre kapak ve gövde olarak üretilen parça, 5000 adet kapak- 5000 adet gövde olacak şekilde set halinde olduğunu, ilgili sözleşme ve ekinde bulunan sipariş emri ile teslimat takvimi ve parçaların teslimat süresinin "T0+30- 1000 adet; T0+60- 2000 adet; T0+90 2000 adet" olarak kararlaştırıldığını, anlaşmaya istinaden toplam 5000 adet parçanın tedariki için iş başlangıcı olarak 12.000 $ avansın, müvekkili şirket tarafından 16.06.2023...
T.C. ANKARA 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2024/895 Esas - 2025/439 TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YAPMAYA VE HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ
T.C. ANKARA 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2024/895 Esas KARAR NO : 2025/439
HAKİM :...... KATİP : ......
DAVACI : ...... VEKİLİ : Av. ...... DAVALI : ...... VEKİLİ : Av....... DAVA : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 27/12/2024 KARAR TARİHİ : 18/06/2025 KA.YAZ. TARİHİ : 20/06/2025
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, İDDİA: Davacı vekilinin dilekçesi ile " Müvekkili şirket ile şirketi arasında 16.06.2023 tarihli satın alma sözleşmesi akdedildiğini, sözleşmenin ekindeki sipariş emrinin ise taraflarca onaylandığını, işbu sözleşmenin konusunin özel sipariş olarak "5000 adet ......" olduğunu, sözleşmenin 60.000,00$ +KDV satın alma bedelli olduğunu, sözleşmeye göre kapak ve gövde olarak üretilen parça, 5000 adet kapak- 5000 adet gövde olacak şekilde set halinde olduğunu, ilgili sözleşme ve ekinde bulunan sipariş emri ile teslimat takvimi ve parçaların teslimat süresinin "T0+30- 1000 adet; T0+60- 2000 adet; T0+90 2000 adet" olarak kararlaştırıldığını, anlaşmaya istinaden toplam 5000 adet parçanın tedariki için iş başlangıcı olarak 12.000 $ avansın, müvekkili şirket tarafından 16.06.2023 tarihinde ...... numaralı dekont ile davacı tarafa gönderildiğini, müvekkiline teslimatı yapılan ve kabul edilebilirlik şartlarına uygun ürünlerin satın alım bedeli olan 200.000TL ise 01.12.2023 tarihinde davalı şirketin banka hesabına gönderildiğini, ancak davalı şirket sözleşme ile kararlaştırılmış olan teslim tarihlerine uymamasının yanı sıra sözleşmede kararlaştırılan niteliğe ve adede uygun ürünü de teslim edemediğini, bu nedenle sözleşmenin ceza başlıklı 8.maddesi gereğince davalı tarafın sipariş emri bedeli üzerinde günlük %0,3 oranında gecikme cezası ödeme yükümlülüğünün doğduğunu, taraflar arasında imzalanan satın alma sözleşmesinin Ceza başlıklı 8.maddesinde, 8.1 bendinde; 'Teslimatlarda Tedarikçi'den kaynaklanan gecikme olması durumunda 30 (otuz) güne kadar cezasız süre uzatımı verilebileceği, bu süre zarfında da yerine getirilmezse gecikme cezasının cezasız süre uzatımının sonundan itibaren Sipariş Emri bedeli üzerinden günlük %0,3 (bindeüç) oranında gecikme cezası öder' şeklinde düzenlendiğini, yukarıda yer verilen maddeye göre sözleşme konusunun belirlenen zamanında teslim edilmesi gerektiği, aksi takdirde gecikme cezasına tabi olunacağının düzenlendiğini, ancak davalı şirketin sipariş emrinde kararlaştırılan teslimat takvimine uymayarak tüm siparişlerini süresinden sonra ve eksik teslim ettiğini, davalı şirketin 16.06.2023 tarihli sözleşme ile kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmediğini, sözleşme hükümlerini ihlal ettiğini, taraflarca akdedilen satış sözleşmesinin satın alma sipariş emri genel hüküm ve şartları kısmının 3.termin yöntemi başlığı altında düzenlenen 3.1 bendinde 'Tedar...