DAVA:Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:28/02/2025 KARAR TARİHİ:24/04/2025 Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde: Müvekkili firma, uzun yıllardır güneş enerjisi sektöründe önemli bir deneyime sahip, ... büyüklüğünde üretim ve satış yapan, büyük projeler gerçekleştiren Türkiye'nin önde gelen ve aranılan hatırı sayılır firmalarından biri olduğunu, dünya genelinde ve küresel düzeyde isim yapmış ... Türkiye olarak faaliyet yürüten 5 kıtaya ve 55' in üzerinde ülkeye seramik, porselen, cam mozaik ve vitrifiye ihracat yapan, ülkemize vergi anlamında katma değer katan ve Türkiye ayağını oluşturan ... ... - ... ... San. Turizm ve Tic. A.Ş firmasının .... ... Banyo Çatı Üstü PV Güneş Enerji Santrali Yapım işi ile ... ... ... ... Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali Yapım işini...
T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO:2025/148 Esas KARAR NO:2025/288
DAVA:Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ:28/02/2025 KARAR TARİHİ:24/04/2025
Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde: Müvekkili firma, uzun yıllardır güneş enerjisi sektöründe önemli bir deneyime sahip, ... büyüklüğünde üretim ve satış yapan, büyük projeler gerçekleştiren Türkiye'nin önde gelen ve aranılan hatırı sayılır firmalarından biri olduğunu, dünya genelinde ve küresel düzeyde isim yapmış ... Türkiye olarak faaliyet yürüten 5 kıtaya ve 55' in üzerinde ülkeye seramik, porselen, cam mozaik ve vitrifiye ihracat yapan, ülkemize vergi anlamında katma değer katan ve Türkiye ayağını oluşturan ... ... - ... ... San. Turizm ve Tic. A.Ş firmasının .... ... Banyo Çatı Üstü PV Güneş Enerji Santrali Yapım işi ile ... ... ... ... Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali Yapım işini üstlendiğini, üstlendiği bu projelerle ilgili olarak davalı şirket ile iki adet alt taşeronluk sözleşmesi imzaladığını, ... Seramik - ... ... A.Ş firmasının .... OSB'de bulunan fabrikasının Çatı Üstü PV Güneş Enerji Santrali Yapım işini KDV hariç, 19USD/kWp birim fiyat ile 12.09.2023 tarihinde alt taşeronluk sözleşmesi akdedilmiştir. İşin süresi 4 ay (120 takvim günü) olarak kararlaştırıldığını, ... ... ... ... - ... fabrikasına 16 MWp Çatı Üstü PV Güneş Enerji Santrali Yapım işi için aynı birim fiyatla 12.09.2023 tarihinde alt taşeronluk sözleşmesi akdedildiğini, iş için de işin başlaması ve natamam şekilde teslimi için işin başlamasından itibaren 4 aylık (120 takvim günü) süre öngörüldüğünü, sözleşme bedelleri sözleşmenin 16. maddesinde düzenlendiğini, sözleşmelere bir bedel konulduğunu, kurulacak GES santralinin, yetkili kurumlarca onaylanan güç miktarına göre sözleşme bedeli belirlendiğini, dolayısıyla kurulacak santralin gücünün artması ya da eksilmesi durumlarına göre fiyat belirleneceğini, bu durum sözleşmenin 16. maddesine şerh düşüldüğünü, önemli olan birim fiyatın belirlenmesi olduğunu, ... için 4.618,4-kWp, ... Banyo için 3.459,2-kWp, ... ... için ise 15.492,8-kWp gücündeki santralin kurulmasına onay vermiştir. Buna göre üç işin toplam bedeli; 23.570,4-kWp X 19.000-USD birim fiyat = 447.837,6-USD' dir. Bu rakama % 20 KDV ilave edildiğinde üç sözleşmenin bedeli 537.405,12-USD olduğunu, davalı sözleşme gereği yükümlülüklerini yerine getirmediğini, işçilerine ödeme yapmadığını, işçilerin barınma ve iaşelerini karşılamadığını, bir kısım işlere ise hiç başladıklarını, ... Söke işinin % 80 ini ... ... işinin % 70 ını, ... işinin ise % 70'ını tamamladığını, müvekkili şirket asıl işverene karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve kendi itibarına zarar gelmemesi için eksik kalan işleri daha fazla ücret ödemek suretiyle ... ve davalı şirketin çalışanları ... ve ekibine yaptırdığını, sözleşmenin 20.maddesinde fesih ile ilgili düzenleme yapıldığını, davalı üstlendiği işi hem süresinde ...