DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 10/02/2025 KARAR TARİHİ : 11/02/2025 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili Yönetim ile davalı arasında 08.05.2023 tarihlinde Yüklenici Sözleşmesi akdedildiğini, buna göre-----adresinde bulunan ----dış cephe tadilatı, çatı izolasyonu ve parapet küpeşte imalatının yapılması işi KDV dahil olmak üzere 600.610,00-TL. karşılığında davalıya verildiğini, buna göre; davalının 08.05.2023 tarihli sözleşme ve ekleri kapsamında kapsamında 4-1 maddede belirtildiği üzere Dış Cephe Tadilatını, 4-2 maddesinde belirtildiği üzere Çatı İzolasyonunu ve 4-3 maddede belirtildiği üzere Parapet Küpeşte İmalatını yapma işini üstlendiğini, sözleşme kapsamında...
T.C. İstanbul Anadolu 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/119 KARAR NO : 2025/119
DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 10/02/2025 KARAR TARİHİ : 11/02/2025
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili Yönetim ile davalı arasında 08.05.2023 tarihlinde Yüklenici Sözleşmesi akdedildiğini, buna göre-----adresinde bulunan ----dış cephe tadilatı, çatı izolasyonu ve parapet küpeşte imalatının yapılması işi KDV dahil olmak üzere 600.610,00-TL. karşılığında davalıya verildiğini, buna göre; davalının 08.05.2023 tarihli sözleşme ve ekleri kapsamında kapsamında 4-1 maddede belirtildiği üzere Dış Cephe Tadilatını, 4-2 maddesinde belirtildiği üzere Çatı İzolasyonunu ve 4-3 maddede belirtildiği üzere Parapet Küpeşte İmalatını yapma işini üstlendiğini, sözleşme kapsamında yapılacak işlerin 08.05.2023 -25.06.2023 tarihleri arasında yapılacağını, işin 25.06.2023 tarihinde bitirilmemiş olması halinde ise gecikilen her gün için 5.000,00-TL. cezai şart ödeneceği taraflarca kararlaştırıldığını, 08.05.2023 tarihli Yüklenici Sözleşmesi gereğince sözleşme bedelinin tamamı Müvekkil Yönetim tarafından davalı tarafa sözleşme süresi içerisinde ve sözleşmeye uygun şekilde ödenmiş olmasına rağmen sözleşme konusu işin önemli bir kısmı davalı tarafından yapılmadığını, 11.07.2023 tarihinde muhatap tarafından müvekkili yönetime sunulan yazı ile işin yapımı sırasında oluşan olumsuz hava koşulları, iskele arızları ve araya bayram girmesi sebepleri ileri sürülerek teslimin 30 Ağustos olarak güncellenmesi talep edilmiş yine başka bir yazı ile de asgari ücret ve kur artışından kaynaklı iş ve işçi maliyetlerinde oluşan fiyat farkı, yetersiz kalan küpeşte malzemeleri, görünmeyen giderler için fiyat farkı oluştuğu, işin devamı için toplam 200.000,00-TL. fiyat farkı talep edilerek, gecikmeden dolayı oluşacak cezai şartın uygulanmaması istenildiğini, sözleşmenin akdedilmesinden önce davalı basiretli tacir olarak sözleşme konusu işi yerine getirmek için yapılması gerekenleri incelemiş, buna göre sözleşme süresini ve sözleşme bedelini belirlemiş ve buna göre tüm bu hususları gözönüne alarak müvekkil yönetimi ile 08.05.2023 tarihli sözleşmeyi akdettiğini, davalının işin gecikmesine ilişkin ileri sürmüş olduğu olumsuz hava koşulları, iskele arızları ve araya bayram girmesi ve asgari ücret ve kur artışından kaynaklı iş ve işçi maliyetlerinde oluşan fiyat farkı, yetersiz kalan küpeşte malzemeleri, görünmeyen giderler için sözleşme bedeli dışında ayrıca 200.000,00-TL. fiyat farkı talep etmesi hususları müvekkili yönetim tarafından kabul edilmediğini, kendisinden işin tamamlamasının istenildiğini, davalının işi yerine getirmeyeceğinin anlaşılması ile davalıya müvekkil yönetim tarafından 12.07.2023 tarihind--- Noterliğinin ----- yevmiye numaralı ihtarnamesi ile kendisine ödenmiş olan 6...