Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, Yukarıda adı ve adresi yazılı davacı tarafından açılan hukuk davasının 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9. Maddesi gereğince Türk Milleti adına yargılama yapmaya görevli ve yetkili ---------- Asliye Ticaret Mahkemesince yapılan yargılaması sonucunda aşağıda gerekçesi yazılı hükme ulaşılmıştır. DAVA:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkili ile yüklenici/ üçüncü kişi --------- Şti. arasında, yüklenici/ üçüncü kişi ---------- Şti. tarafından alınan "----------" ihalesine konu işin yapılması için anlaşmaya varıldığını, müvekkili ile yüklenici/ üçüncü kişi ----------- ile yapılan anlaşmaya istinaden müvekkilinin işin bir kısmının yapılması için ---------- Şartnamesine uygun şekilde ve 10.01.2025 tarihine kadar telim edilmek üzere davalı -----------...
T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO: 2025/121 Esas KARAR NO: 2025/110 DAVA: Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ: 12/02/2025 KARAR TARİHİ: 14/02/2025
Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
Yukarıda adı ve adresi yazılı davacı tarafından açılan hukuk davasının 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9. Maddesi gereğince Türk Milleti adına yargılama yapmaya görevli ve yetkili ---------- Asliye Ticaret Mahkemesince yapılan yargılaması sonucunda aşağıda gerekçesi yazılı hükme ulaşılmıştır.
DAVA:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkili ile yüklenici/ üçüncü kişi --------- Şti. arasında, yüklenici/ üçüncü kişi ---------- Şti. tarafından alınan "----------" ihalesine konu işin yapılması için anlaşmaya varıldığını, müvekkili ile yüklenici/ üçüncü kişi ----------- ile yapılan anlaşmaya istinaden müvekkilinin işin bir kısmının yapılması için ---------- Şartnamesine uygun şekilde ve 10.01.2025 tarihine kadar telim edilmek üzere davalı ----------- ŞTİ. İle Eylül 2024 de anlaşma vardıklarını, davalı tarafından en son güncellenerek müvekkili şirkete iletilen 05.12.2024 tarihli teklife göre, müvekkili şirket ile davalının sunulan teklif formunda yer alan işlerin yapılması konusunda anlaştıklarını, ancak davalı tarafından tanzim edilerek müvekkiline iletilen 30.09.2024 tarih, 30.10.2024 tarih, ----------- no.lu, 3.236.752,76.-TL bedelli faturalar düzenlendiğini, 30.10.2024 tarihli faturanın birinci kaleminde belirtilen --------- ana yazılım paketinin teslim edilmediğini, devreye alma faturasının 30.09.2024 tarihinde düzenlendiğini, devreye alma işleminin tamamlanmadığını, davalının bilgisi dahilinde olan --------- Şartnamesine uygun ve Taraflarca anlaşılan şekilde 10.01.2025 tarihinde teslim edilmediğini, davalının, ----------- Şartnamesine göre belirlenen teslim tarihi 10.01.2025 tarihinde bütün edimlerini yerine getirerek müvekkili şirkete teslim etmediği gibi, müvekkili şirket yetkilisi tarafından yapılan aramalara da cevap vermediğini, müvekkili şirket tarafından, davalı şirkete anlaşmaya varılan iş için şu ana kadar; ----------Ş.'nin 02.10.2024 tarih, ----------- no.lu çeki ile 500.000,00.-TL,---------- 03.10.2024 tarih, -----------no.lu çeki ile 2.061.255,00.-TL, --------Ş.'nin 03.10.2024 tarih, ---------- no.lu çeki ile 1.500.000,00.-TL, 31.10.2024 tarihinde havale/eft ile 369.993,00.-TL,14.10.2024 tarihli havale/eft ile 37.373,00.-TL, olmak üzere toplam 4.468.621,00.-TL ödeme yapıldığını, ayrıca müvekkili tarafından 03.01.2025 tarihinde ifa yerine geçmek üzere; -----------Ş.'nin 14.01.2025 tarih, ----------- no.lu, 730.000,00.-TL bedelli, ----------Ş.'nin 02.10.2024 tarih,---------- no.lu 1.190.950,00.-TL bedelli, çekler de tanzim edilerek davalıya teslim edildiğini, müvekkili şirketin davalıya hiç bir borcu kalmamasına rağmen davalı tarafından Taraflar arasında akdedilen Sözleşmenin edimlerinin ifasından hiç bir neden ...