Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ile davalı şirket arasında 20.05.2015 tarihinde Hazır Beton Satış ve Demir Satış Sözleşmeleri imzalandığını, tarafların demir alım-satımı için KDV ve nakliye masrafı dahil olmak üzere ton başına 1.475,00-TL fiyat üzerinden anlaştığını ve müvekkilinin satın aldığı 215 ton inşaat demiri bedeli olarak 20.05.2015 tarihinde ödeme yapma edimini karşılığında davalı firmanın sözleşmede belirtilen kalitedeki demirin müvekkiline teslimini yüklendiğini, müvekkilinin 5500 metreküp beton satın alarak 1000 metreküp başına 120.000,00-TL ödemekle yükümlü olduğunu ve davalı firmanın sözleşmede belirtilen kalitedeki C25 betonu haftada iki gün belirlenecek program dâhilinde inşaat sahasına dökme ve teslim edimini...
T.C. İZMİR 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2020/596 Esas KARAR NO : 2024/591 DAVA : Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 09/11/2020 KARAR TARİHİ : 08/10/2024 Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ile davalı şirket arasında 20.05.2015 tarihinde Hazır Beton Satış ve Demir Satış Sözleşmeleri imzalandığını, tarafların demir alım-satımı için KDV ve nakliye masrafı dahil olmak üzere ton başına 1.475,00-TL fiyat üzerinden anlaştığını ve müvekkilinin satın aldığı 215 ton inşaat demiri bedeli olarak 20.05.2015 tarihinde ödeme yapma edimini karşılığında davalı firmanın sözleşmede belirtilen kalitedeki demirin müvekkiline teslimini yüklendiğini, müvekkilinin 5500 metreküp beton satın alarak 1000 metreküp başına 120.000,00-TL ödemekle yükümlü olduğunu ve davalı firmanın sözleşmede belirtilen kalitedeki C25 betonu haftada iki gün belirlenecek program dâhilinde inşaat sahasına dökme ve teslim edimini üstlendiğini, müvekkilinin Demir Satış Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak 20.05.2015 tarihinde 215 Ton demir bedeli karşılığı olarak 317.000,00 TLyi ve 1000 metreküp 25C Beton karşılığı olarak 02.06.2015, 29.07.2015, 11.09.2015 tarihlerinin her birinde 120.000,00 TL olmak üzere toplam 360.000,00 TLyi ... hesap numaralı...Turizm ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin hesabına yatırdığını, müvekkili şirketçe sözleşmesel yükümlülüğün yerine getirilmiş olmasına karşın, davalı firma tarafından taahhüt edilen demir ve betonun inşaat sahasına getirilmediğini, bunun üzerine rine 07.07.2017 tarihinde noter aracılığıyla satıcıya ihtarname gönderildiğini, ...Mah....Sk. No:... Ada ...Parsel...Ada ... Parsel,... Parsel, ... Parsel, ... Parselde bulunan şantiye sahasına taahhüt edilen demirin 15 gün içinde indirilmesi ve tesliminin yapılması ile sözleşmede belirtilen kriterlere uygun olarak betonun da alıcı tarafından kararlaştırılan günlerde kademeli olarak şantiyeye sahasına getirilmesi aksi takdirde taahhüt edilen malın piyasadan temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkının satıcı tarafından tahsili yoluna gidileceği, müvekkili şirketin üçüncü kişilere vermiş olduğu taahhütleri yerine getirememesinden kaynaklı tüm zararların satıcıdan talep edileceği ve müvekkili şirketin ödemiş olduğu toplamda 677.000,00 TL'nin tahsili için yasal yollardan takibe geçileceği hususunda ihtarda bulunulduğunu ancak davalı firma tarafından bu ihtarnameye bir cevap verilmediği gibi herhangi bir teslimatın da gerçekleştirilmediğini, bedeli ödendiği halde malzemelerin teslim edilmemesi sonucunda müvekkilinin 02.05.2015 tarihinde... Park Konut Yapı Kooperatifi ile imzaladığı İnşaat İşi Sözleşmesi ile yükleniciliğini üstlendiği İzmir İli Seferihisar ilçesindeki ... Pafta arsa üzerindeki konut ve sosyal donatılar inşaatının da gecikmesine neden olduğunu, müvekkilinin üstlendiği inşaatları tamamlama yükümlülüğü gereği malzemeleri gecikmeli olara...