DAVANIN KONUSU : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) İSTİNAF KARARININ KARAR TARİHİ : 30/12/2024 KARAR YAZIM TARİHİ : 30/12/2024 .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas ... Karar sayılı karar aleyhine davacı-karşı davalı vekili ve davalı-karşı davacı vekillerinin istinaf başvurusunda bulunulmuş olup, dosya üzerinde yapılan istinaf incelemesi sonucunda; TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ : Davacı-karşı davalı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalı arasında 10/04/2018 tarihli satış sözleşmesi düzenlendiğini, sözleşme konusu davalı tarafından satılan ve nitelikleri ile fiyatı, teslim koşulları sözleşmede belirtilen makine ile eklentilerinden ibaret olduğunu, davalının bu makineyi toplam satış bedeli 96.000,00 EURO + KDV olmak üzere müvekkiline sattığını, müvekkili tarafından sözleşmeli ödeme şartlarında ön görülen satış bedelinin %20'si olan 20.000,00 EURO...
T.C. ADANA BAM 9. HUKUK DAİRESİ T.C. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2021/2449 KARAR NO : 2024/2350
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I
BAŞKAN : ... (...) ÜYE : ... (...) ÜYE : ... (...) KATİP : ... (...)
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : .... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 14/10/2021 NUMARASI : ... Esas ... Karar
DAVACI-KARŞI DAVALI : ... TURİZM VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VEKİLİ : Av. ... DAVALI-KARŞI DAVACI : ... MAKİNA ELEKTRONİK İNŞAAT TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VEKİLLERİ : Av. . DAVANIN KONUSU : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) İSTİNAF KARARININ KARAR TARİHİ : 30/12/2024 KARAR YAZIM TARİHİ : 30/12/2024 .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas ... Karar sayılı karar aleyhine davacı-karşı davalı vekili ve davalı-karşı davacı vekillerinin istinaf başvurusunda bulunulmuş olup, dosya üzerinde yapılan istinaf incelemesi sonucunda; TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ : Davacı-karşı davalı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalı arasında 10/04/2018 tarihli satış sözleşmesi düzenlendiğini, sözleşme konusu davalı tarafından satılan ve nitelikleri ile fiyatı, teslim koşulları sözleşmede belirtilen makine ile eklentilerinden ibaret olduğunu, davalının bu makineyi toplam satış bedeli 96.000,00 EURO + KDV olmak üzere müvekkiline sattığını, müvekkili tarafından sözleşmeli ödeme şartlarında ön görülen satış bedelinin %20'si olan 20.000,00 EURO karşılığı mal alım avansı açıklamasıyla 19/04/2018 tarihli havale ile ... aracılığı ile davalıya ödendiğini, sözleşmede ön görülen teslim şartları uyarınca bu makinenin 60 ile 70 gün içerisinde teslimata hazır olacağı ve Mayıs sonuna yükleme yapılacağını, yine sözleşmede öngörülen ödeme şartlarına göre %20 sipariş onayı ile birlikte peşin, geri kalan %80 ve toplam oluşacak bedelin KDV'sinin makine gümrüğe geldiğinde banka transferi yoluyla ödeneceeğini, aynı şekilde fiyatların Şanlıurfa fabrika teslimi, yeni ve kullanılmamış makineler olduğunu, montaj ve operatör eğitiminin ücretsiz verileceğini, gümrük ve nakliye masraflarının dahil olduğunu, menşei İtalya, üretim yılının 2018 olduğunun aynı sözleşmede düzenlendiğini ve sözleşmenin devamında garanti şartları ile garanti kapsamında olmayan hususların da ayrıca düzenlendiğini, taraflar arasında sözleşmenin imzalanmasından ve müvekkili tarafından peşinat olarak davalıya 20.000,00 EURO'nun havale ile ödenmesinden sonra makinenin teslim tarihinden önce döviz fiyatlarının aşırı ve beklenmeyen şekilde yükselmesi sonucu oluşan ekonomik kriz nedeniyle müvekkili şirketin kendi müşterilerinden olan tahsilatlarda zorluk yaşadığını, krizin meydana geldiği Temmuz ayının tohum üreticisi olan ve bu makineyi bu amaçla alan müvekkili için ürün işleme zamanının başlangıcı olduğunu, müvekkilinin tahsilatlarda yaşadığı aksama nedeniyle bu durumu ve makine bedelinin ödenmesi hususunu davalı şirket yetkilisiyle yüz yüze görüştüğünü, mak...