DAVA : Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : KARAR TARİHİ : GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; Davacı müvekkil ... ile davalı ... LTD. ŞTİ arasında 19.12.2023 tarihinde Tarımsal Ges Anahtar Teslim Sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin 2. Maddesine istinaden davalı şirket davacı müvekkilinin tarımsal arazisinin bulunduğu ... Mah. ... Küme Evleri No:... . Şehir/Ş. URFA adresine taraflar arasında kararlaştırılan ilk ödeme yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde birinci sınıf işçilik ve birinci sınıf kalitede 300 adet güneş enerji paneli kuracak ve davacı müvekkiline 125 HP/145 KWP gücünde elektrik enerjisi vereceğini, müvekkilinin sözleşmede belirlenen ilk...
T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR ESAS NO : KARAR NO :
HAKİM : ... ... KATİP : ... ...
DAVACI : ... - ... ... VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : DAVA : Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : KARAR TARİHİ : GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH :
Mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; Davacı müvekkil ... ile davalı ... LTD. ŞTİ arasında 19.12.2023 tarihinde Tarımsal Ges Anahtar Teslim Sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin 2. Maddesine istinaden davalı şirket davacı müvekkilinin tarımsal arazisinin bulunduğu ... Mah. ... Küme Evleri No:... . Şehir/Ş. URFA adresine taraflar arasında kararlaştırılan ilk ödeme yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde birinci sınıf işçilik ve birinci sınıf kalitede 300 adet güneş enerji paneli kuracak ve davacı müvekkiline 125 HP/145 KWP gücünde elektrik enerjisi vereceğini, müvekkilinin sözleşmede belirlenen ilk ödeme olan 300.000,00 TL'yi 24/01/2024 tarihinde davalı şirkete yaptığını, yine sözleşmede belirlenen 15/07/2024 tarihli 500.000-TL tutarlı ve 15/12/2024 tarihli ve 700.000-TL tutarlı senetleri müvekkili imzalayarak davalı şirkete teslim ettiğini, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini, davalının sözleşmede kararlaştırılan sürede, sözleşmede belirtilen kalitede ve sayıda güneş enerji paneli kurmadığını, davalı şirket tarafından 255 adet panel kurulduğunu ve söz konusu 255 adet panel müvekkiline 125 HP/145 KWP gücünde elektrik enerjisi vermediğini, müvekkilinin kurulan GES ile tarımsal sulama kuyusunu çalıştıramadığını ve ekmiş olduğu ürünleri sulayamaması nedeniyle ürünlerin kuruduğunu, müvekkilinin maddi ve manevi zarara uğradığını, müvekkilinin davalı şirket yetkilileri ile whatsapp isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden mesajlaşarak bu durumu bildirdiğini, davalı şirket yetkilisinin 45 adet panelin eksik gönderildiğini kabul ettiğini, ilk başta elemanlarını gönderip eksikliği ve arızaları gidereceklerini bildirdiklerini, bir kez elemanın geldiğini, kontrol yaptığını, GES panellerin eksik olduğunu bildirdiğini, eksikliği gidermeden geri gittiğini, davalı şirkete ihtarname gönderildiğini, ancak davalı tarafından herhangi bir işlem yapılmadığını, sözleşmenin 8. Maddesinin 4. Paragrafında teslimde gecikme durumunda ödemelerin tarihinin duracağı ve eksiklik giderilene kadar ödeme yapılmayacak denildiğini, davalının sözleşmedeki şartları yerine getirmemesinden dolayı sözleşme gereği durmuş olan senet ödemesini haksız ve kötü niyetli olarak icra takibine koyduğunu, müvekkilinin mağdur olmasına sebebiyet verdiğini, menfi tespit davaları yönünden zorunlu arabuluculuktan söz edilemeyeceğini, bu nedenlerle; fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydıyla; davalı aleyhine açtıkları Menfi Tespit davasının kabulünü, müvekkilinin Konya . İcra Müdürlüğünün .....