Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı idare tarafından 07.10.2021 tarihinde "Belli İstekliler Arasında İhale usulü ile gerçekleştirilen ... İKN'li .... İli 4.grup Kadastro Güncelleme İşine ilişkin ihaleye en uygun teklifi veren davacı şirket üzerinde kaldığını, akabinde davalı idare ile 03.12.2021 tarihli 1.071,634,00 TL bedelli sözleşme akdedildiğini, davalı idareden kaynaklı nedenlerle 70+85 =155 gün süre uzatımı yapılarak 390 günde bitmesi gereken iş 570 güne uzadığını, 10.08.2023 tarihinde kesin kabulü yapıldığını, söz konusu ihaleli işin ifası sürecinde davalı idareden kaynaklanan nedenlerle esaslı süre uzatımı ile işin bitiş tarihinin esaslı uzaması ve akabinde 6. Şubat tarihli ... depremi nedeniyle ihale konusu işin %95'i tamamlanmış...
T.C. ANKARA 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2024/489 Esas - 2024/571 T.C. ANKARA 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YAPMAYA VE HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ ANKARA 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARARIDIR
ESAS NO : 2024/489 Esas KARAR NO : 2024/571
HAKİM : .... KATİP : ...
DAVACI : .... VEKİLİ : Av. .... DAVALI : ....
DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 16/07/2024 KARAR TARİHİ : 18/07/2024 KARAR YAZIM TARİHİ : 23/07/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı idare tarafından 07.10.2021 tarihinde "Belli İstekliler Arasında İhale usulü ile gerçekleştirilen ... İKN'li .... İli 4.grup Kadastro Güncelleme İşine ilişkin ihaleye en uygun teklifi veren davacı şirket üzerinde kaldığını, akabinde davalı idare ile 03.12.2021 tarihli 1.071,634,00 TL bedelli sözleşme akdedildiğini, davalı idareden kaynaklı nedenlerle 70+85 =155 gün süre uzatımı yapılarak 390 günde bitmesi gereken iş 570 güne uzadığını, 10.08.2023 tarihinde kesin kabulü yapıldığını, söz konusu ihaleli işin ifası sürecinde davalı idareden kaynaklanan nedenlerle esaslı süre uzatımı ile işin bitiş tarihinin esaslı uzaması ve akabinde 6. Şubat tarihli ... depremi nedeniyle ihale konusu işin %95'i tamamlanmış olduğu halde 85 gün işin durdurulması ve durdurulduğu süre içinde projede görev alan işçilerin iş çıkışlarına onay verilmemesi, şantiye dahil proje kapsamında ki tüm ekipmanların işe hazır bekletilmesi neticesinde davacı şirketin öngörülemeyen ek maliyetleri karşılamak zorunda kaldığını, öngörülemeyen ve ihale dokümanında ki eksik ve hatalı bilgilerden kaynaklı ekstra mali giderler davacı taraf tahmiline bırakılmış olduğunu, davalı idareden talep edildiği halde karşılanmadığını belirterek davanın kabulü ile işin süresinin uzaması ile oluşan ek maliyetler için şimdilik 30.000,00 TL, Uzun süre sözleşme ile bağlı kalınması ile yeni sözleşme imkanlarının kaçırılması nedeniyle uğradığı zarar için ve yoksun kalınan kar kaybı için şimdilik 10.000,00 TL olmak üzere toplam 40.000,00 TL'nin işin kesin kabul tarihi olan 10.08.2024 tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile davalı idareden alınarak davacı tarafa verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. CEVAP: Davalıya dava dilekçesi tebliğ edilmediğinden cevap dilekçesi sunulmamıştır. DELİLLER VE GEREKÇE; Dava taraflar arasındaki ... İli 4. Grup Kadastro Güncelleme İşine ilişkin sözleşmeden kaynaklanmaktadır. 6100 sayılı HMK'nın 1/(1) maddesinde "Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar kamu düzenindendir." hükmü düzenlenmiştir. 6100 sayılı HMK'nın 114/(1)-c maddesine göre, görev hususu dava şartlarından olup aynı kanunun 115. maddesine göre dava şartlarının mevcut olup olmadığının mahkemece davanın her aşamasında kendiliğinden araştırılması ve gözetilmesi gerekmektedir. 6102 Sayılı ...