Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dilekçesinde özetle: Müvekkili şirket ile davalı şirket arasında ... tarihinde imzalanan sözleşme gereğince davalı şirket tarafından; ... ili ... içerisinde bulunan ... ve ... tadilatı kapsamında sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma tesisatı, yangın tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma ve klima tesisatı, ... ve ... blokları sıhhi tesisat, kolon tesisatı ve toplamalar işlerinin KDV dahil ...-TL bedelle yapılması hususunda anlaşıldığını, davaya konu sözleşmeye göre davalı şirketin, anılan sözleşme gereği üstlenmiş olduğu edimlerini sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmayı, ... tarihine kadar eksiksiz teslim etmeyi taahhüt ettiğini, ... tarihinde yapılan ek protokol ile taraflar arasında imzalanan ... tarihli...
T.C. ANTALYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/466 Esas KARAR NO : 2024/584
DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 06/07/2022 KARAR TARİHİ : 04/10/2024
Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dilekçesinde özetle: Müvekkili şirket ile davalı şirket arasında ... tarihinde imzalanan sözleşme gereğince davalı şirket tarafından; ... ili ... içerisinde bulunan ... ve ... tadilatı kapsamında sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma tesisatı, yangın tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma ve klima tesisatı, ... ve ... blokları sıhhi tesisat, kolon tesisatı ve toplamalar işlerinin KDV dahil ...-TL bedelle yapılması hususunda anlaşıldığını, davaya konu sözleşmeye göre davalı şirketin, anılan sözleşme gereği üstlenmiş olduğu edimlerini sözleşme ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmayı, ... tarihine kadar eksiksiz teslim etmeyi taahhüt ettiğini, ... tarihinde yapılan ek protokol ile taraflar arasında imzalanan ... tarihli sözleşmenin işin yapımı ile ilgili malzeme ve işçilik yükümlülükleri ile ödeme planı maddesi revize edildiğini, ... ili ... ilçesi ... ada ... parsel ... blok ... nolu ...ün tapu devri işin %75inin tamamlanması halinde, ... İli ... İlçesi ... ada ... parsel ... blok ...ün tapu devri ise iş bitiminde gerçekleştirileceğini, bu maddede yazılı şartların gerçekleşmediği takdirde tüm taşınmazların devrinin iş bitiminde gerçekleştirileceğini, tapu devirleri nedeni ile ödenecek harç ve masraflar yüklenici tarafından karşılanacağı kararlaştırıldığını, ek protokol ile ... İli ... İlçesi ... ada ... parsel ... blok ... ve ... nolu ...ün ve ... ili ... ilçesi ... ada ... parsel ... blok ...ün anahtarları iş bu ek protokolün imza tarihi itibarı ile yükleniciye verildiğini, ancak, müvekkili şirketin tüm bu iyi niyetli davranışlarına rağmen davalı yüklenicinin davaya konu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini, işin teslim tarihi olan ... tarihinde hala tamamlamamış olması ve dolayısıyla da işi teslim etmemesi üzerine tarafların bir araya gelerek ... tarihinde tekrar bir ek protokol düzenlediklerini, davalı-yüklenicinin nakit ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine de; ... tarihli protokol ile anahtarı teslim edilen ... İli ... İlçesi ... ada ... parsel ... blok ...ün anahtarı davalı-yükleniciden geri alınarak bu taşınmazın devrine ilişkin sözleşme hükümlerinin iptaline karar verildiğini, davalı-yüklenicinin işi teslimde gecikmesi ve müvekkil şirketin zararının her geçen gün artması nedeniyle ... İli ... İlçesi ... ada ... parsel ... blok ... nolu ...ün devri davalı-yüklenicinin sözleşme ve ek protokollerdeki tüm taahhütlerini sözleşme ve ek protokollere uygun olarak yerine getirmesi ve devri talep ettiği esnada müvekkil şirkete ...-TL ödeme yapması koşuluna bağlandığını, yapılan bu ikinci ek protokol ile; işbu davaya konu sözleşmede ... olarak belirlenmiş olan iş teslim tarihini ise müvekkil şir...