Mahkememizde görülen asıl ve birleşen dava dosyalarında İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: A-) ASIL DAVA DOSYASINDA Davacı Fıratcan Beyazıt FCB Mühendislik vekilinin 14.11.2022 tarihli ihtiyati haciz talepli dava dilekçesinde; müvekkilinin davalı ... AŞ ile ... ihale kayıt numaralı işi aldığı ve davalı ile 10.08.2020 tarihinde İzmir 5. Bölge İdare Malı Asfalt İle Yollarda Yama Yapılması İşine Ait Sözleşmeyi imzaladığını, müvekkilinin yüklenici olarak sözleşme, idari şartname teknik şartnameye uygun şekilde edimini ifa ettiğini, hak ediş raporları düzenlendiğini, davalının geçici kabul komisyonu topladığını, yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik kusur ve arızaların bulunmadığını tespit ettiğini, böylece Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı işin geçici kabul itibar...
T.C. İZMİR 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2022/948 KARAR : 2024/228 DAVA :14.11.2022 DAVA TARİHİ : İtirazın iptali BİRLEŞEN İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2022/1043 ESAS 2022/1194 K SAYILI DOSYASINDA DAVA : İtirazın iptali DAVA TARİHİ : 27.12.2022 KARAR TARİHİ : 28.02.2024 Mahkememizde görülen asıl ve birleşen dava dosyalarında İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: A-) ASIL DAVA DOSYASINDA Davacı Fıratcan Beyazıt FCB Mühendislik vekilinin 14.11.2022 tarihli ihtiyati haciz talepli dava dilekçesinde; müvekkilinin davalı ... AŞ ile ... ihale kayıt numaralı işi aldığı ve davalı ile 10.08.2020 tarihinde İzmir 5. Bölge İdare Malı Asfalt İle Yollarda Yama Yapılması İşine Ait Sözleşmeyi imzaladığını, müvekkilinin yüklenici olarak sözleşme, idari şartname teknik şartnameye uygun şekilde edimini ifa ettiğini, hak ediş raporları düzenlendiğini, davalının geçici kabul komisyonu topladığını, yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik kusur ve arızaların bulunmadığını tespit ettiğini, böylece Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı işin geçici kabul itibar tarihi süre uzatımları ile birlikte 05.11.2021 tarihi olarak kabul edildiği, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının 22.04.2022 tarihinde onaylandığı, hak ediş ödemelerin ise sözleşme ve YİGŞ şartnamesine göre yapılması gerektiği, YİGŞ m. 8e göre geçici hak edişleri düzenleyen m. 39/4-fne göre Her hak ediş tutarından, bir evvelki hak ediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutara idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hak ediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmemiş ise on beş gün içinde de ödeme yapılır yine sözleşmenin m. 11e göre "Ödeme yeri ve şartları" düzenlenmiş olup sözleşmenin 11.2'inci maddesinde " Hak ediş raporları, bu sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintilerde yapılarak her ayın ilk beş iş günü içerisinde düzenlenir. Hak ediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten itibaren başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir hükmünün bulunduğu, buna göre hak ediş ödemelerinin hak ediş raporları düzenlendikten ve idareye verildikten sonra idare tarafından 30 gün içerisinde onaylandıktan sonra, 30 gün içinde tahakkuk edeceği ve 15 gün içinde de ödeme yapılması gerektiğinin belirtildiği, 9 ayrı hak ediş raporlarının düzenlendiği 8 tanesinin davalı idare tarafından kesinti yapılarak ödendiği 9 nolu hak edişinin de eksi...