Mahkememizde görülmekte olan Eser Sözleşmesine dayalı Alacak istemine ilişkin dava/karşı davanın yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı/karşı davalı dava dilekçesinde özetle; davacı ile davalılar ... ... ... ... ... ve ...- ... ... ... ortaklığı arasında ... tarihinde "Alt Yüklenici Sözleşmesi" başlıklı sözleşmenin imzalandığını, buna göre ... ... ... ... ... ve ... .. ... ... ... işlerinin alt yüklenicisi olması hususunda sözleşme yapıldığını, sözleşme kapsamında her türlü kalıp inşaat demiri, beton imalatları ve subasman altında bina izalasyonu imalatlarının, beton malzemesi, inşaat demiri malzemesi ve izolasyon malzemeleri hariç anahtar teslimi yapımı işi ile ilgili işveren idare arasındaki ana sözleşme vd. genel ve özel mevzuat kapsamında anlaşıldığını, davacının edimini yerine getirdiğini, davalıların edimlerini yerine getirmediğini, ... tarihli sözleşmede iş...
T.C. ANTALYA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/606 KARAR NO : 2024/214
DAVA : Alacak DAVA TARİHİ : 08/10/2018 KARAR TARİHİ : 07/03/2024
Mahkememizde görülmekte olan Eser Sözleşmesine dayalı Alacak istemine ilişkin dava/karşı davanın yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı/karşı davalı dava dilekçesinde özetle; davacı ile davalılar ... ... ... ... ... ve ...- ... ... ... ortaklığı arasında ... tarihinde "Alt Yüklenici Sözleşmesi" başlıklı sözleşmenin imzalandığını, buna göre ... ... ... ... ... ve ... .. ... ... ... işlerinin alt yüklenicisi olması hususunda sözleşme yapıldığını, sözleşme kapsamında her türlü kalıp inşaat demiri, beton imalatları ve subasman altında bina izalasyonu imalatlarının, beton malzemesi, inşaat demiri malzemesi ve izolasyon malzemeleri hariç anahtar teslimi yapımı işi ile ilgili işveren idare arasındaki ana sözleşme vd. genel ve özel mevzuat kapsamında anlaşıldığını, davacının edimini yerine getirdiğini, davalıların edimlerini yerine getirmediğini, ... tarihli sözleşmede iş bitirim tarihinin ... tarihi olarak belirlendiğini, fakat iş ortaklığının taraflarından olan ...-... İnşaatın iş bitirim belgesi alması gerektiği ileri sürülerek bu kez ... tarihli sözleşme yerine ... tarihli taşeronluk sözleşmesinin imzalandığını, ... tarihli tarafları ... ..., ... ... ..., ... ... adi ortaklığı ile davacı olan protokol başlıklı sözleşmenin imzalandığını ve bu sözleşme ile ... tarihli taşeron sözleşmesi arasında bağlantı kurulduğunu, adi ortaklığın sorumluluğunun devam ettiğini, ... tarihli sözleşmeye aynı tarihli ek protokol başlıklı protokol imzalandığını, ... tarihli sözleşmenin adi ortaklığın sorumluluğu kapsamında kabul edildiğini, ... tarihli protokolde iş bitim süresinin ... tarihini geçen her günün gecikme sayılacağı ve bu tarihten sonra yüklenicinin işi devam edip etmemekte özgür olduğu ve yine devam etmek istemezse tüm malzemelerini sahadan çıkarma hakkına sahip olduğu, malzemeler sahadan çıkarılmaz ve işe devam edilirse malzemelerin bedellerinin ve teslimine kadar doğacak kira bedellerinin nakden ortaklığı ödemekle sorumlu olduğunun düzenlendiğini, yapılacak iş bedelinin ... tarihli ek protokolde belirtilen bedeller üzerinden yapılması gerektiğini, işin teslim edilememesine sebep olan adi ortaklığın ödemeler yaparken ek protokolden kaynaklanan farkı ödemediğini ve zarara uğrattığını, ek protokoller kapsamında zeyilnameler ile ... tarihli sözleşmenin genişletildiğini ve ödenmesi gereken ... TL yerine ana sözleşmede belirtilen bedeller üzerinden hesap yapılarak ... TL ödendiğini, iki hesap arasında ...TL fark olduğunu, bu farkın ödenmesi gerektiğini, ayrıca sözleşme kapsamında işin teslim edilememesi nedeniyle davacının boş yere ödediği kiralar, yevmiyeler ve iade alamadığı malzemelerin bedelinin toplam ... TL olduğunu beyanla toplam ... TL alacağın şimdilik ... TL'sinin davalılardan alınarak taraflarına ödenmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ve ...