Mahkememizde görülen Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasında; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; müvekkili şirket ile ... (... Katı Atık Yönetim Birliği) arasında, 18/03/2021 tarihinde, Katı Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Tesisi Kurulumu ve İşletilmesi işinin gerçekleştirilmesi için sözleşme akdedildiğini, söz konusu sözleşme kapsamında kurmayı ve işletmeyi taahhüt ettiği tesise ilişkin olarak müvekkili şirketin, davalı ... Tic. Ltd. Şti. ile "Katı Atık Ayrıştırma Tesisi Tasarım, İmalat, Montajı İle İlgili Sözleşme" başlıklı, 09/06/2021 tarihli 185.000,00 Euro bedelli sözleşme akdettiğini, söz konusu sözleşmenin konusu ekipmanların; 1. Yükseltme Konveyörü, Poşet Açma Makinesi, 2. Yükseltme Konveyörü, Trommel Elek, Organik Ürün Çıkış Konveyörleri, Büyük Ürün Çıkış Konveyörü, 3. Yükseltme Konveyörü, 4. Yükseltme...
T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/153 Esas KARAR NO : 2024/235 DAVA : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 05/03/2024 KARAR TARİHİ : 02/05/2024
Mahkememizde görülen Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasında; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; müvekkili şirket ile ... (... Katı Atık Yönetim Birliği) arasında, 18/03/2021 tarihinde, Katı Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Tesisi Kurulumu ve İşletilmesi işinin gerçekleştirilmesi için sözleşme akdedildiğini, söz konusu sözleşme kapsamında kurmayı ve işletmeyi taahhüt ettiği tesise ilişkin olarak müvekkili şirketin, davalı ... Tic. Ltd. Şti. ile "Katı Atık Ayrıştırma Tesisi Tasarım, İmalat, Montajı İle İlgili Sözleşme" başlıklı, 09/06/2021 tarihli 185.000,00 Euro bedelli sözleşme akdettiğini, söz konusu sözleşmenin konusu ekipmanların; 1. Yükseltme Konveyörü, Poşet Açma Makinesi, 2. Yükseltme Konveyörü, Trommel Elek, Organik Ürün Çıkış Konveyörleri, Büyük Ürün Çıkış Konveyörü, 3. Yükseltme Konveyörü, 4. Yükseltme Konveyörü ve Ayrıştırılmış Ürün Konveyöründen oluştuğunu, ayrıca müvekkili şirket tarafından davalıdan söz konusu sözleşme dışında kalan "Gübre Kompost Ayrıştırma Tesisi" ekipmanlarının tasarım, imalat ve kurulumu için de teklif istendiğini, davalı şirket tarafından müvekkili şirkete 12/11/2021 tarihli 2021-11-008 numaralı, 122.500,00 Euro bedelli teklif metnini iletiltiğini, söz konusu teklif metninin müvekkili şirket tarafından kabul edildiğini, teklif metnine dahil olan 22.500,00 Euro tutarlı parçalama makinasına ilişkin teklifin davalı tarafından geri alındığını, nihayetinde teklif metni kapsamında kalan diğer ekipmanlar olan kompost karıştırıcı ve elek için taraflar arasında sözleşme kurulduğunu, devam eden süreçte, sözleşme konusu işe ilişkin olarak müvekkili şirket tarafından davalıdan ilave bir Mekanik Ayrıştırma Konveyörünün sipariş edildiğini, taraflar arasında kurulan eser sözleşmeleri ile davalı şirketin, müvekkili şirket tarafından işletilecek Katı Atık Ayrıştırma ve Depolama Tesisi ile Gübre Kompost Ayrıştırma Tesisi ekipmanlarının tasarımı, projelendirilmesi, imalatı, otomasyonu, fabrika sahasına teslimi, kurulumu, devreye alınması ve devreye alma sonrasında garanti sorumluluğunun yerine getirilmesi edimlerini üstlendiğini, davalının söz konusu edimlerini taraflar arasındaki sözleşmelere ve mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirmediğini, süresinde teslim gerçekleştirmediğini, bir kısım makine ve ekipmanı hiç teslim etmediğini, bir kısım makine ve ekipmanı ise ayıplı bir şekilde fabrika sahasına getirmekle birlikte, tesiste çalışanların içinde ciddi tehlike arz ettiği dikkate alındığında, söz konusu eksiklik ve ayıpların kurulum ve devreye almaya engel teşkil ettiğinden, delil tespit raporlarında da tespit edildiği üzere teslimin gerçekleştiğinin kabulünün mümkün olmadığını, bu sebeple; Sözleşme'nin 6. maddesi kapsamında ön kabul, kesin kabul ve teslim tutanağ...