DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 23/11/2022 KARAR TARİHİ : 09/05/2024 Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketin sera kurulum montaj faaliyetini icra etmekte olduğunu, davalı şirkete ait meyve bahçesine gölge tülü çekilmesi hizmeti konusunda davalı ile anlaşmaya varıldığını, sözleşme bedeli olarak ... TL+KDV belirleniğini, ödeme planı kapsamında ... TL işin başlaması ile ... TL işin bitimi ile ve kalan ... TL ise işin bitiminden itibaren 60 günlük çek verilmek suretiyle ödeneceğini müvekkili tarafından sözleşmede yazılı süre nisbetinde işler tamamlandığını, işin başlaması ve bitiminde ödenmesi gereken nakit ... TL nin ödendiğini, kalan ve 60 günlük çek verilmek...
T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/772 KARAR NO : 2024/343
DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 23/11/2022 KARAR TARİHİ : 09/05/2024
Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketin sera kurulum montaj faaliyetini icra etmekte olduğunu, davalı şirkete ait meyve bahçesine gölge tülü çekilmesi hizmeti konusunda davalı ile anlaşmaya varıldığını, sözleşme bedeli olarak ... TL+KDV belirleniğini, ödeme planı kapsamında ... TL işin başlaması ile ... TL işin bitimi ile ve kalan ... TL ise işin bitiminden itibaren 60 günlük çek verilmek suretiyle ödeneceğini müvekkili tarafından sözleşmede yazılı süre nisbetinde işler tamamlandığını, işin başlaması ve bitiminde ödenmesi gereken nakit ... TL nin ödendiğini, kalan ve 60 günlük çek verilmek sureti ödenecek olan ... TL ödenmediği gibi çekinde teslim edilmediğini, ihtarname gönderildiğini, müvekkili tarafından düzenlenen faturanın iade edildiğini belirterek, müvekkilinin alacağı olan ... TL bakiye hizmet bedeli ve ... TL KDV olmak üzere ... TL'nin ... tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile bilikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile davacı arasında ... tarihinde sözleşme yapılarak müvekkiline ait meyve bahçesinin üzerine gölge tülü çekim işinin yapılmasının kararlaştırıldığını, sözleşmede gölge tülünün gerek görüldüğünde sarılması için de karşı tarafı sarma boru şeklinde olacak ve klips maşonları ile tutturulacağını, tüllerin sarılacağı boru sarma sisteminin de davacı tarafından yapıldığının kabul edildiğini, davacı imalat ve hizmeti hatalı ifa ettiği gibi şantiye sahasını da iş bitimi ve kabul yapılmadan terk ettiğini, davacı tarafın işin süresinde tamamlandığı iddiası gerçeği yansıtmadığını, ... sabanı müvekkiline ait seranın da bulunduğu ... ilçesi ani bir şekilde çok şiddetli yağmura ve kuvvetli rüzgara maruz kaldığını, hadise sonucu örtü tülleri taşımayan beton direkler üzerinde bulunan çelik ağ ve örtü tülleri ile beraber zemine yıkıldığını, meyve fidanlarınında zarar gördüğünü, tespit yapıldığını rapor alındığını, davacı tarafından yapılan imalat eksik ve hatalı olduğunu, davacının davasının reddine karar verilmesini talep etmiştir. DELİLLER VE GEREKÇE : Davacı vekili tarafından sözleşme, ihtarname, fatura delil olarak sunulmuş, mahkememizce Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesi'nin .../... D.iş dosyasında alınan delil tespiti raporu uyaptan celp edilmiş, bilirkişi incelemesi yaptırılarak tüm deliller toplanmıştır. Dava eser sözleşmesinden kaynaklı fatura alacağına ilişkin alacak davasıdır. Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesi'nin .../... D.iş dosyasındaki bilirkişi raporu incelenmesinde; Dava konusu taşınmazda bulunan ... tesisinin üzerine kurulmuş olan gölgeleme tülünün sarma borula...