Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile davalı arasında ... tarihli sözleşme imzalandığını, sözleşmeye istinaden müvekkili tarafından projelendirilen ... parsel de yapılan okul projesinde (A, B, C, D, E, F, G Bloklar) bina ve eklentilerine ... Klima temin işleri ve hizmetleri kapsamında yer alan malzemelerin proje ve teknik şartnamelere uygun olarak temin edilmesi, ... Klima uygulama projelerinin çizilmesi, ... Klima proje ve teknik destek hizmeti verilmesi, planlama, montaj eğitimi ve süpervizörlük hizmetleri gibi pek çok hususu davalı taraf yüklenici sıfatıyla yerine getirmeyi kabul ettiğini, davalı sözleşme gereğini tüm ihtarlara karşı yerine getirmediğini, davalı yanca edimin ifa edilmemesinin doğurduğu zararların...
T.C. ANTALYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/424 Esas KARAR NO : 2023/619 DAVA : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 29/07/2021 KARAR TARİHİ : 05/10/2023
Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirket ile davalı arasında ... tarihli sözleşme imzalandığını, sözleşmeye istinaden müvekkili tarafından projelendirilen ... parsel de yapılan okul projesinde (A, B, C, D, E, F, G Bloklar) bina ve eklentilerine ... Klima temin işleri ve hizmetleri kapsamında yer alan malzemelerin proje ve teknik şartnamelere uygun olarak temin edilmesi, ... Klima uygulama projelerinin çizilmesi, ... Klima proje ve teknik destek hizmeti verilmesi, planlama, montaj eğitimi ve süpervizörlük hizmetleri gibi pek çok hususu davalı taraf yüklenici sıfatıyla yerine getirmeyi kabul ettiğini, davalı sözleşme gereğini tüm ihtarlara karşı yerine getirmediğini, davalı yanca edimin ifa edilmemesinin doğurduğu zararların artmasının önüne geçmek ve okulu eğitim öğretim yılının başlangıcına hazır etmek adına sözleşmenin feshi gerektiğini, edimini ifa etmeyerek okul projesinin sekteye uğramasına neden olan davalı yan ile akdedilmiş olan sözleşme ... tarihli ihtarname ile feshedildiğini, davalı yüklenicinin edimini ifa etmemesi Milli Eğitim tarafından ruhsat işlemlerinin onaylanmasını engelleyici nitelikte olduğundan ve eğitim öğretim yılının bölünmezliği nedeniyle Eylül ayından ileri bir tarihte ifanın zararın kat be kat artmasına neden olacağından sözleşmenin feshi ile edimin ifası için başka kişi ve kurumlarla yeni anlaşmalar yapılması zarureti hasıl olduğunu, müvekkili alacağı herhangi bir güvence ile teminat altına alınmayıp, ne ihtar sürecinden ne de yapılan arabuluculuk görüşmelerinden olumlu sonuç elde edilebileceği, gelinen aşamada davalı yanın takibi semeresiz bırakma işlemlerine girişeceği açık olduğundan ihtiyati haciz talebinin kabul edilerek, davalı yanın menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının öncelikle teminatsız olarak, mahkemenizin aksi kanaatte olması halinde takdir edilecek teminat karşılığında şimdilik ...-tl (iki yüzbin türk lirası) tutarında ihtiyaten haczine karar verilmesini, davalı yanın ... tarihli sözleşmede belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle; müvekkilin eksik kalan işler için davalıya yapmış olduğu fazla ödemenin iadesi için şimdilik ...-TL ile müvekkilin doğmuş maddi zararlarının tazmini için şimdilik 20.000,00-TLnin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalı şirketten alınarak müvekkiline verilmesini, taraflar arasındaki sözleşme konusu iş, okul projesi olup davalının sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve okulun süresinde tamamlanamayıp hem kayıt yaptırmak üzere okulu gezip de binanın eksikliklerini, Antalya gibi bir şehirde ısıtma-soğutma sistemlerinin olmayışını gören ve kayıt...