DAVA : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan), İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : MAHKEMEMİZ DOSYASI İLE BİRLEŞEN T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN ... ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN: DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : KARAR TARİHİ : GEREKÇE YAZIM TARİHİ : Davacı/karşı davalı taraf (anlatım kolaylığı için bundan sonra kısaca davacı denilecektir) vekilinin davalı/karşı davacı taraf (anlatım kolaylığı için bundan sonra kısaca davalı denilecektir) aleyhine açtığı alacak davası mahkememizin ... Esas sırasına kaydedilmekle ve davalı taraf vekilinin de davacı taraf aleyhine açtığı itirazın iptali davası da Konya . Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas sırasına kaydedilmekle ve sözü geçen ... Esas sayılı dava dosyası da aralarındaki hukuki, fiili ve şahsi bağlantı nedeniyle mahkememizin ... Esas sayılı dosyası ile...
T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: ... Esas - ... TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : KARAR NO : HAKİM : KATİP :
MAHKEMEMİZİN KÖK DAVASI ... ESASI YÖNÜNDEN: DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ :
DAVA : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan), İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ :
MAHKEMEMİZ DOSYASI İLE BİRLEŞEN T.C. KONYA . ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN ... ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN:
DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : KARAR TARİHİ : GEREKÇE YAZIM TARİHİ :
Davacı/karşı davalı taraf (anlatım kolaylığı için bundan sonra kısaca davacı denilecektir) vekilinin davalı/karşı davacı taraf (anlatım kolaylığı için bundan sonra kısaca davalı denilecektir) aleyhine açtığı alacak davası mahkememizin ... Esas sırasına kaydedilmekle ve davalı taraf vekilinin de davacı taraf aleyhine açtığı itirazın iptali davası da Konya . Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas sırasına kaydedilmekle ve sözü geçen ... Esas sayılı dava dosyası da aralarındaki hukuki, fiili ve şahsi bağlantı nedeniyle mahkememizin ... Esas sayılı dosyası ile birleştirilmekle, iki dava dosyasının birleştirilmesi üzerine, mahkememizce yapılan aleni/açık yargılama sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Mahkememizin ... Esas sayılı dosyası yönünden davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; Davacı müvekkili ile davalı ... arasında Konya . Ana Jet Üstü Komutanlığı'nda bulunan 2 adet uçak kapısı, l adet araç kapısının gramer dişli takımı, kapı matorları, ısıtıcı kabloları, hareket sensörleri ile uyarı lambalarının temini ve montajı için 67.496,00 TL bedelli bir sözleşme imzalandığını, yapılan anlaşmaya göre peşinat miktarı muhatap firma yetkilisi ...'ye müvekkili ... Yapı tarafından teslim edildiğini, ancak davalı tarafça söz konusu iş için gerekli malzemeleri ekonomik sebeplerle temin edemediğini belirterek ek ödeme talep edildiğini, davacı müvekkili şirketin söz konusu işin zamanında teslim edilmesi adına davalı tarafın ek ödeme talebini kabul ederek ödemeyi gerçekleştirdiğini, davalı tarafa miktarı 25.000,00TL olan 17.10.2020 ve 31.01,2021 keşide tarihli 2 adet çek verilerek toplamda 530.000,00 TL ödeme yapıldığını, karşı tarafça 04.01.2021 tarihli 79,272,40 TL tutarlı fatura kesilerek davacı müvekkili şirkete gönderildiğini, ancak yapılan ödemeye rağmen davalı tarafça gerekli malzemeler temin edilemediğini, montaj işlemlerinin yapılmamış ve bu sebeple söz konusu işin tesliminin gerçekleştirilemediğini, müvekkili şirket ile davalı arasındaki sözleşmenin feshedildiğini, davalı DR DOOR Otomatik Kapı Sistemlerinin işin teslimini gerçekleştirememesi sebebiyle müvekkili şirket gecikme cezasıyla karşı karşıya kaldığını, davacı müvekkili tarafından birçok kez davalı ile iletişime geçildiğini ancak sonuç alınamadığını, bu sebeple söz konusu iş başka firmalara daha yüksek fiyatlara yaptırılmak zorunda kalındığını ve müvekkili şirketin zarara uğradığını, sözleşmede belirtilen işlerin /tam z...