Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin dava dilekçesi özetle; Müvekkili ile davalı arasında 03/11/2015 tarihinde sözleşme akdedildiğini, sözleşme uyarınca müvekkilinin yapmış olduğu ... Mah. ... Cad.No: ... İstanbul adresindeki inşaatın dış cephe prekast işini davalının üstlendiğini, sözleşmede işin süresinin 60 gün olarak belirlendiğini, davalının üstlenmiş olduğu işi 03/01/2016 tarihinde bitirmesi gerektiğini, sözleşmenin ceza ve şartlar başlıklı işin zamanında teslim edilmemesi halinde günlük 250-TL cezai şartın davalı tarafından ödeneceği hükme bağlandığını, müvekkilinin sözleşmede belirlenen ödeme edimini zamanında yerine getirdiğini, davalının 03/01/2016 tarihinde bitirlmesi gereken işi aradan 4 ayı aşkın süre geçmesine rağmen hala bitmediğini, davalıya ...Noterliği'nin...
T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/653 Esas KARAR NO : 2023/56 DAVA : Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 13/05/2016 KARAR TARİHİ : 18/01/2023
Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin dava dilekçesi özetle; Müvekkili ile davalı arasında 03/11/2015 tarihinde sözleşme akdedildiğini, sözleşme uyarınca müvekkilinin yapmış olduğu ... Mah. ... Cad.No: ... İstanbul adresindeki inşaatın dış cephe prekast işini davalının üstlendiğini, sözleşmede işin süresinin 60 gün olarak belirlendiğini, davalının üstlenmiş olduğu işi 03/01/2016 tarihinde bitirmesi gerektiğini, sözleşmenin ceza ve şartlar başlıklı işin zamanında teslim edilmemesi halinde günlük 250-TL cezai şartın davalı tarafından ödeneceği hükme bağlandığını, müvekkilinin sözleşmede belirlenen ödeme edimini zamanında yerine getirdiğini, davalının 03/01/2016 tarihinde bitirlmesi gereken işi aradan 4 ayı aşkın süre geçmesine rağmen hala bitmediğini, davalıya ...Noterliği'nin 25/04/2018 tarih ve ... yevmiye nolu ihtarnamesi ile işi bitirmesi ve sözleşmede belirlenen cezai şartı ödemesi ihtarında bulunulmasına rağmen davalının adresten ayrıldığından ihtarnamenin tebliğ edilemediğini, sözleşmede öngörülen 03/01/2016 tarihinden dava tarihi olan 13/05/2016 tarihine kadar geçen 130 günlük gecikme için toplamda 32.500-TL cezai şart tazminatının kötü niyetle hareket eden davalıdan reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekilinin cevap dilekçesi özetle; Sözleşmenin imzalanması ile birlikte sözleşme miktarının %30'u olan 18.000 TL' nin hemen ve nakit ödenmesi gerekirken davacının nakit ödeme yapmadığını, bu nedenle davacının işine geç başlanıldığını, dış cephe işlerinin eksiksiz ve süresinde bitirildiğini, sözleşmede bulunmayan dükkanların prekastı için davacının sözlü teklifte bulunduğunu bunun için ek anlaşma yapıldığını, davacıdan kaynaklı gecikmeli de olsa işin bitirildiğini savunmuştur. 31.10.2022 tarihli bilirkişi ..., ..., ... ... ve ... ın heyet raporu özetle; Taraflar arasında dava konusu taşınmazla ilgili, sözleşmede sunulan 3 boyutlu tasarımdaki 2 cephe, 1-2-3-4 normal katlar ve zemin "Polyester Kalıp tarafından yapılacak saçak dâhil 2 cephe Prekast" uygulama yapılması işi ile ilgili sözleşme imzalandığını, işin bitim süresi olarak, sözleşme tarihinden itibaren 60 iş günü olarak belirlendiğini, cezai şart olarak, işin süresine kamu veya işveren kaynaklı, boya süresi ve doğal olaylardan kaynaklı nedenlerin dahil olmadığı ve ödemesi tamamlanmayan işler malzeme ve boya olarak teslim edilmeyeceğini, yüklenici firmanın işi zamanında teslim etmemesi durumunda günlük 250 TL cezai şart uygulanacağının kararlaştırıldığını, sözleşmede 1-2-3 ve 4. normal katlarına yapılacak ''Dış Cephe Prekast İşçilik Uygulama İşi'' bedeli olarak toplam 120.000.-TL ol...